拖欠工程款起诉状范本范文.docx

拖欠工程款起诉状范本范文拖欠工程款起诉状范本 来源:整理发表时间：2013年Ol月06日浏览:32278 次拖欠工程款起诉状范本起诉单位：（全称）：市一 一县一建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：169. 5万元何时经何部门批准开业：年 月份经县基建局批准地址： 县乡 电话： 开户银行：工区历下办理处。帐号：法定代表人姓名：职务：相关法律知识拖欠工程款怎么办拖欠工程款起诉 恶意拖欠工程款 拖欠工程款案例 拖欠工程款的诉讼时效 被告单位（全称）：市职工教育培训中心地址：市 -路 号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由：年 月 日，县建筑工程总公司 公司（原告，以下简称乙方）同 市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标 形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为 年一月 日；竣工日期定为 年 月 日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直 到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无 用，给乙方经济上造成损失达8059. 73元。甲方虽然承担了 25611. 43元的误工 费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于 年 月 日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于 年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交一市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工 程款21793. 06元。从 年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人 工资长期不能支付，被迫于 年 月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以 工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来， 甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款， 并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款， 无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条 规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”民 法典第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例第十三条第 二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期 得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款; 按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793. 08元；（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913. 30元， 应付给乙方工程款10768. 57元；（三）赔偿乙方的经济损失：年至 年度拖欠款的滞纳金54595.88 ig;年 月至月设备闲置费57979. 30元以上三项合计，共242006. 83元。此致市区人民法院起诉单位：县建筑工程总公司公司（盖章）年月B附：1.本状副本1份；2.书证28件。