建设工程劳务大包施工合同.docx
建设工程劳务大包施工合同2022建设工程劳务大包施工合同正文内容发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方将小区高层住宅楼建设工程施工发包给乙方，依照中华人民共和国民法 典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同愤商一致达成如下愤议。一、工程名耦：二、工程概况：商业群房为框架结构，住宅为剪力墙结构，建筑面积约15000 m2o三、工程地址：四、工程范围及内容：乙方承包的小区商住楼建设施工图所示，所有工程内容（除门窗安装工程，给水、 排水工程、通风消防、强弱电工程、地基土方开挖和桩基础工程外）以及工程资 料收集整理、材料试验复试。五、承包方式：包所有施工内容内（含项目措施施工）施工劳务及机械，包除甲方供应材料外其余 所有施工用料及周转材料（含施工项目措施用料）。即工程用料及项目措施用料除 甲方供应的（甲方供应材料具体见第六条）外其余均由乙方提供。六、甲乙双方余勺定甲方提供给 小区商住楼材料具体为：施工图内所示的各类钢 筋、水泥、商於、砂石、土方、各类内、外墙乳胶漆、外墙石材、地面瓷砖石材、 保温材料、楼梯扶手工程用料。其余机械工具耗材、工程耗材（含施工项目措施 材料）均由乙方提供。七、合同价款：合同价款：按建筑面积计算438元tf （大写每平方米肆佰叁拾捌元整）该价款含 四项保险费在内，甲乙方包干使用，并向有关机构交纳。+以上建筑面积按陕西省99预决算定额相关规定规则进行计算。土以下地下室建筑面积按陕西省99预决算定额面积计算规则计算乘以两倍作 为地下室面积。建筑结构变更，在建筑面积不发生较大变化情况下合同价款不予整。八、结算程序：专业工长出具工程进度说明一生产部门审核一材料库管会签一预算部门出具预 算报告一公司审核确认一公司主管领导审批九、付款方式：按单栋楼核算，由乙方垫资完成主体10层封顶开始付进度款。10层封顶付给乙 方10层以下已完成初验合格成品工程量70%进度款，10层以上按每月当月完成 初验合格成品工程量70%支付当月进度款，砖砌体完成并初验合格后总进度款付 至总价80%,交工验收合格后一个月内付至总价95%,留5%质保金待质保期满后 无质量问题，剩余质保金一月内一次付清。十、工程质量标准：优良（工程验收标准执行国家和行业现行标准）十一、本工程质保期一年，自正式交工竣工验收合格之日起计算。十二、甲乙双方的权利与义务：甲方权利与义务：甲方负责工程报建手续。由于报建手续不齐全造成工程延误及损失由甲方负责。 乙方进入现场后，甲方负责对乙方进行工程质量、目标、计划、标准、图纸和 工期要求及安全要求进行交底审批。甲方向乙方提供施工图套。组织乙方与设计单位、监理单位进行图纸答疑。乙方进入现场后甲方对轴线控制、绝对高程士进行交底。甲方按照进度要求计划，提前一天将甲供材料及时足量，供给乙方。否则造成 工期延误和损失由甲方负责。甲方按照国家有关建筑工程管理规定制定文明施工管理辨法、治安管理辨法、 安全防火管理辨法，并监督乙方贯彻落实。按合同条勺定完工后要求支付工程款。监督乙方按规范和技术要求及安全文明施工要求进行施工，对乙方违反有关规 定有权进行处罚。甲方有权根据有关建筑工程补充有关管理规定、规范要求和施工实际制定有关 管理制度、规定并监督乙方无条件执行。乙方的权利与义务：乙方有权利对甲方违约行为按合同条勺定进行索赔。乙方在施工中必须认真执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格规范 要求合理组织施工，无条件执行甲方现场管理规定和制度。乙方对甲方提供的各种材料负责进行复试，复试合格后方可用于工程使用，若 复试不合格及时通知甲方予以更换，否则造成一切损失由乙方全部负责。乙方必须保瞪进入施工现场人员身体健康，严禁施工人员酒后或带病工作，否 则造成一切损失由乙方全部负责。乙方所有进场施工人员必须由乙方按国家相关规定自觉辨理各项保险，保险单 复印件及施工人员劳务合同复印件报甲方备案存档。乙方根据施工图纸和甲方技术交底要求负责组织施工放线，每道工序进行前必 须报甲方审验批复后要求进行施工，否则造成一切损失由乙方全权负责。乙方负责施工现场及生活区日常卫生保洁管理（包括厕所、楼层内卫生保洁）。乙方负责施工材料的卸车和甲方提供的剩余材料的退场装车。乙方根据甲方要 求和现场有关材料管理规定，具体实施日常施工现场材料分类堆放。乙方做好工程技术资料的收集、归类、整理、归档。各项资料做到与工程施工 进度同步、真实、有效。乙方负责并熔助与配合水电等安装工程分包单位人员做好安装工程预埋、留洞、 局部开洞及钢筋避让等工作。乙方负责配合并愤助甲方做好政府质检等有关管理部门组织进行的各项检查验 收、参观等有关活动。十三、文明施工与安全管理：乙方必须坚持文明施工，日常做到工完场清，施工现场达到市级文明工地规定 要求。否则由乙方原因给甲方造成一切损失由乙方全部负责。乙方应遵循工程建设安全生产管理有关规定，严格按照有关标准配备安全生产 用具，配备专职安全管理人员，负责日常安全管理工作，安全管理落实，并随时 接受行业安全管理人员依法实施的安全检查和甲方日常安全检查，各种安全防护 措施及时落实到位，消除各种安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。乙方严格按照安全管理、安全生产规范要求，做好施工人员安全生产日常教育 工作，督促施工人员使用安全防护用品。合同价款中含安全生产管理费用，乙方必须严格按有关规定配备安全防护用品， 搭设安全防护设施，做好施工人员安全教育工作，否则出现一切不安全事故责任 由乙方全权负责。由于乙方安全措施落实不到位，安全教育工作不到位，造成发生不安全事故， 甲方有权直接从乙方工程款中支付安全事故处理有关费用，乙方不得有任何异议 并无条件执行。十四、其他余勺定：施工过程，乙方不得以任何形式向甲方管理人员送礼，也不得宴请甲方管理人 员，否则每次甲方处乙方20XX-20XX0元罚款。由于乙方原因造成施工质量、进度和安全及文明工地任何一项达不到有关规范、 规定标准要求或技术交底要求，经甲方指出后，仍无改观见效或见效不大，甲方 有权勒令乙方停止施工或勒令乙方退场另选施工队，工程款按已完成经验收合格 施工量的50%计算（半成品或不合格品不予计算），如对甲方造成损失的，扣除损 失费用后余款在乙方人员退场后结算。施工达不到工程质量要求标准而造成返工，返工费用全部由乙方承担，施工材 料浪费超用，甲方将按材料费的倍处与乙方罚款。乙方应定期对现场施工人员进行法制教育，防止违法事件发生。乙方人员在施 工现场外发生一切不安全事故或治安事件由乙方全权负责，甲方不承担任何责任, 对甲方造成损失，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。乙方不得有任何异议。甲供材料由乙方提前25天提出书面计划量，甲方审核后在计划用料前一天交给 乙方，由于材料问题造成工期延误和其他损失，由责任方全权负责。甲供材料根据图纸依99定额预决算定额规定配发乙方包干使用，超用或浪费由 乙方按规定赔偿。乙方不得拖欠施工人员工资，否则甲方有权直接从乙方工程款中扣除并支付给 施工人员。甲方出具的图纸或指令乙方无条件接收，如认为指令或通知不合理在4小时内 先口头提出然后8小时内书面做出回复，否则视为乙方默认。乙方施工人员和管理人员必须绝对服从甲方管理人员的统一指挥与绝不 允午与甲方管理人员发生口角或打架等不良行为。否则每次甲方予以处乙方 200-500元罚款。本工程履约保金 万元，乙方在签订合同前汇到甲方指定账户，待工程完工验 收合格后一次性不计息返还乙方。乙方中途退场或由于乙方原因被勒令退场，保 金甲方不予返还乙方，乙方不得有任何异议。施工过程中双方各种商洽确定的各项事宜，经双方指定的各自代表签字确认， 与本合同具有同等法律效力。甲方指定和，乙方指定和，为驻工地代表。十五、质量保修责任：质量保修金为工程结算价5%,保修期为年，自验收合格之日起计算。保修金 不计息。乙方在接到甲方修理通知后24小时内派人修理。当24小时内非人为抗拒原因 不能到达可与甲方条勺定具体修理时限，如在条勺定的时限内仍未完成修理，甲方可 委他人进行修理，修理费从保修金中扣除，保修金不足甲方有权依法进行索赔。 保修期满如无质量保修问题，剩余保修金甲方在保修期满两个月内返还乙方。十六、未尽事宜：本合同未尽事宜双方愤商解决，若愤商不成，双方可向甲方所在地仲裁机构申It 仲裁，也可向甲方所在人民法院起诉解决。十七、本合同自双方签字盖章后生效。十八、本合同以下无正文。甲方：乙方：负责人：负责人：委代理人：委l代理人：联系zl: 联系ZBtJ：建设工程劳务大包施工合同.docx建设工程劳务大包施工合同正文内容结束。
