水电消防安装工程承包协议.docx

《水电消防安装工程承包协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电消防安装工程承包协议.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、水电消防安装工程承包合同2023年月日发包方（甲方）：云南昆明市东川区三合财富商业中心重庆豪美实业（集团）有限企业云南分企业承包方（乙方）：甲方根据工程需要将三合财富商业中心项目的水电、消防安装工程委托乙方施工。为明确双方的权利、义务，经双方协商一致签订本协议。1工程地点：东川区原锻压机厂内2 .工程名称：三合财富商业中心3,承包方式及工程内容：水电、消防安装约25万平方米（按实际完毕的工程量结算为准）3 .1承包方式：包工包料4 .2工程内容：水电、消防安装工程；负责所承包工程材料、设备采购，运送和安装、调试，施工资料、签证、工程变更资料、竣工、验收资料；保证通过水电、消防竣工验收合格。5

2、.乙方工程承包范围5.1 水电、消防系统：根据水电、给排水、消防施工图纸内容（含预埋线管）。6 .协议工期6.1 本协议工期：预埋部分与土建主体同步施工；动工时间以甲方和监理企业确认的书面动工告知书为准。安装部分为日历天（不含预埋工程工期）。5.因如下原因导致工期延误聆乙方必须在事件发生后14天内办理签证有关手续，否则视为乙方放弃签证：A.甲方未能准时提供图纸。B.一周内非承包人原因停水、停电导致停工合计达8小时。C.因甲方不能提供施工场地的D,乙方已经施工完的I项目，因甲方更改设计变更致使乙方重新施工。E.发生不可抗力引起的!工期延误。6 .工程质量6.1 按照现行中华人民共和国建筑工程质量

3、验收统一原则GB50300-2023及系列验收原则；火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2023,自动喷水灭火系统施工及验收规范，GB50261-2023进行验收，质量合格。进行验收，质量合格。6.2 乙方必须保证工程内容质量到达合格并通过消防部门的合格验收，否则，乙方须承担因此给甲方导致一切损失（包括但不限于甲方重新招标发生时费用、工程延误、工程材料涨价以及导致激发延误交房给业主导致的损失，同步乙方必须保证本项目楼宇竣工验收前，提前获得住宅部分消防验收合格证明）；如不属于乙方原因，（如土建、装修的!原因等）导致消防验收不合格，乙方无需负责。7 .工程造价及承包结算方式施工计算措施以

4、云南省2023年水电定额中值取费下浮8%个点计量为准）。此协议造价为含税价，已含主料、辅材、施工费、机建费、税金、管理费、安全费、施工措施费、资料软件费及作业人员工资费用等，及执行本协议所发生的一切费用。主材单价以昆明市每月信息价为准。7.1 乙方承包水电安装工程综合单价采用审定总价中值甲方下浮8%点方式结算，含管理费。7.1.1 下浮点区）支付方式：7.2承包方式：包工包料；承包方负责材料复检费，并负责施工资料整顿齐全。7.3承包单价及计算规则1.1.1 3.1承包价阐明：上述各项承包价均为合格工程单价。承包价构成包括人工材料费、机械费、自身管理费、禾IJ润、措施费、风险。税费、人工保险、水

5、电、消防材料复检费用（管理费由甲方承担）。1.1.2 承包方自行中途退场导致本协议解除的，按实际完毕工程量80%结算，发包方不支付其他任何费用。1.1.3 设计变更及变更费用日勺调整，按照建设单位中有关条款执行。协议价款调整措施：本工程套用如下定额及施工图纸按实际完毕工程量进行计算。2023最新版云南省安装工程费用定额有关调整建设工程定额人工工资单价和费用规定有关费率的告知（云建标20233号）有关建设工程工伤保险费计算规定的告知（云建管字202337号）有关调整计算工程检查费和检查试验配合费计取方式的I告知有关规定额及有关配套费率、人工机械台班费用调整规定，管理费、利润按对应费率区间中值计取

6、，其他措施费（如环境保护费、安全文明措施费、临时设施费等）按对应费率中值计取。重要材料没有信息价的由双方询价确认。8.工程付款方式及结算8.1 乙方水电、消防预埋垫至一期主体单栋四层以竣工工程时甲方支付75%工程款，后来按月结算75%o验收合格付97%,余款按国家规范保质期满付清。8. 2协议外计量区J约定计价及款项支付执行协议内工程，协议外签证工程质量及预算审核时，承包单位应根据变更内容出具变更工程导致增（减）造价的（预算书，预算书应附有计算式及计算根据,交由监理单位审核后报至发包人工程部，由发包人工程部负责进入审核程序进行协议外工程质量及造价确实认。发包方将审核的预算书返回到承包方后，承包

7、方如有异议，须在7个工作日内提出书面答复，否则视为承认。9.工程质量原则和保修期9.1 工程质量到达按中华人民共和国国家现行的有关工程设计与施工原则、规范或规程规定，并符合省、市有关部门区I规定，规定及原则，并通过建设单位验收。9.2 按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料（包括材料合格证、试验、试压、测试汇报等）。材料代用品必须通过设计单位审校和甲方书面承认后方可使用。9. 3工程保修期为两年。从工程竣工之日起计。9. 4保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。因乙方责任导致的）质量问题、设备故障等，乙方收到甲方告知，（书面、口头或告知）起24小时内，应无条件予以维修。否则甲方有权另

8、派施工队伍施工、保养，一切费用由乙方承担，超过保修金的部分，甲方有权继续向乙方追偿。9. 5若由乙方责任引起消防事故，乙方应无条件承担有关责任。10. 双方责任1甲方责任1.1提供施工图纸两份及有关文献资料，协助乙方办理相差报批及验罢手续；竣工资料由甲方负责完毕归档。1.2贯彻处理现场施工条件，免费提供施工用水、用电，接驳点及水泥砂浆并工至工程竣工；免费提供工人住宿,负责施工用水、用电费用。13提供现场及设备运送通道，提供垂直运送设备。1,4办理多种应由发包人办理的证件，批件手续。1. 5向乙方现场书面交验工程测量控制点。16组织多种登记、变更手续。1.7负责协调施工现场各施工单位之间的关系。

9、2.1 严格按照本协议规定及对应的技术规范和原则。在保证本工程正常需求并保证获得有关部门同意的!状况下精心并努力地设计、施工和完毕工程。承包人由于这些设计、一页台北工、完毕和修补提供所有的J监督管理、劳力、材料、设备装置及期所有其他物品。2.2 施工中应严格执行有关工作规程和施工现场时有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全负责。如因乙方原因，在施工中导致设备损坏和人员伤亡，均由乙方负责处理和赔偿。2.3工地作业和施工措施：乙方应对所有工地作业和施工措施的合适性、可靠性及安全性负责。2.4根据本协议，除非法律上或者外界条件不容许，乙方应严格按照协议实行完毕，并修补其中任何欧I缺陷，到达

10、协议规定的规定。2.5动工之日起，至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方有关的工程材料、半成品、成品、配套设备负管理责任。2.6服从总包单位的管理。11 .材料条款工程所有材料由乙方按照设计和规范的I规定采购工程需要的材料、设备，并向甲方提供产品合格证明；告知甲方验收；并送样做试验。（按规定应做试验的产品）12 .工程验收12.1 工程验收以施工图及阐明书、图纸会审记录、有关变更的书面文献、施工验收规范文献、检查原则为根据。12.2 隐蔽工程在乙方自检后填制登记表（范围、数量、质量），持表告知监理单位和甲方检查。甲方和监理方在接到乙方告知后二天内到现场验收，随钢筋模板同一时间验收,总监或者监

11、理工程师代表到场检查，承认签证后，乙方可进行下一种工序的I施工。监理方未按乙方告知时间组织验收又未告知乙方需延后的I,乙方可自检，确认合格即可隐蔽施工。监理方应在验收汇报上签字确认，如有异议，监理方有权复查，如复查合格，费用甲方负责，工期顺延；不合格，乙方立即返修，承担检查费用。12.3.1 验收根据原则：施工图纸、图纸阐明、有关设计变更资料和变更图纸。技术交底纪要、材料、构件样板、国家有关规定。12.3.2 工程竣工后，乙方经自检合格后向监理方发出竣工预检告知书；并由甲方组织消防主管部门承认的消防检测工作，直至获得消防主管部门专业验收的（合格汇报。获得汇报及监理单位检查有关部门验收合格后，甲

12、乙双方协商确定竣工验收时间。12.3.3乙方应按规定整顿完整的竣工技术档案资料，并在确定欧（工程竣工验收后28天内向总监理工程师提交符合竣工规定的资料、图纸一式四份及电子文档一份（工验收时签发的文献除外）。12.3.4竣工验收时，甲乙双方会同监理单位、设计单位组织工程整体验收评估。12.3.5如工程质量及工程内容完全合符协议规定，双方在工程竣工验收证明书上盖章签字；假如工程质量不合格或者工程内容有未完毕的I,由乙方在协商的!时间返工，再进行竣工验收，到达协议规定为止；如乙方持续三次返工仍然不能到达质量规定，甲方有权追究乙方违约责任。12.3.6双方应于验收合格后的I14天内签订工程交接验收证明

13、文献，乙方将场地清理洁净移交给甲方管理。12.3.7工程未经验收，甲方提前使用或者私自使用，由此发生的质量或者其他问题，由甲方承担。12.4工程竣工资料工程竣工资料由乙方负责完毕。工程竣工资料必须按照质监站及档案馆的规定进行整顿归档，再通过验收合格后由甲方汇总；立案时如有修改调整，必须全程配合至按有关规定完毕。13.1 因不可抗力导致不能准时竣工，应书面告知甲方、监理方，协商协议竣工日期顺延。13.2 因甲方原因（不准时计量、结算、不提供水电、土建工程严重滞后），工程款不能准期支付，协议竣工日期顺延。导致工程不能准期竣工，每延误一天按协议总造价的万分之历来乙方支付违约金，并赔偿农民工每天生活费

14、、误工费IOO元。14.协议争议的（处理方式14.1 甲乙双方友好协商，协商不能处理，向人民法院提起诉讼。本协议一式四份，甲乙双方各一份，业主方立案一份,建设主管部门立案一份。甲方：盖章签字乙方：盖章签字身份证:身份证:号:号:日期：年月日日期：年月E1水电、消防工程项目居间佣金协议甲方（委托人）：*乙方（居间人）：*项目名称：昆明市东川区三合财富商业中心项目地点：东川区原锻压机厂内项目总承包企业：重庆豪美实业（集团）有限企业云南分企业工程量：约伍仟万元，建筑面积25万平方米，按实际工程量计算为准。甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国协议法，及有关建筑法律法规规定，经双方充足协商，依平

15、等自愿、等价有偿的原则，到达如下协议条款：1、乙方接受甲方委托，负责就云南省昆明市东川区三合财富商业中心工程（如下简称该工程项目），引荐甲方和该项目的I总承包方直接洽谈，向甲方提供有关该工程项目信息。并最终促成甲方与工程总承包方签订该工程项目的承包施工协议。二、乙方的）义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目区（真实信息，并协助甲方对该工程项目进行实地考察，论证，最终到达共识并签订正式施工协议。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等有关资料，负责和各总承包方进行协议谈判。2、假如居间成功，则由甲方全面履行和工程总承包方所签订的专业施工协议条款。甲方因履行施工协议条款而产生的权利和义务与乙方无关。包括一安全事故及经济赔偿根据法律责任等，均由甲方负责，乙方概不承担任何责任。3、假如居间成功，则甲方应按本协议约定，向乙方支付居间酬劳。假如未及时支付居间劳务费，则按酬劳总金额的（每天10%向乙方承担违约金，同是乙方有权向该项目总承包方直接申请拨付居间劳务费。四、居间酬劳金的支付时间和支付方式1、本项目水电、消防费约伍仟万元（50000000.00元）,居间佣金费用为实际到账的I3%（含税），由甲方准时结算给乙方。2、居间费用的计算方式支付措施和时间对应如下：签订协