消防工程包工包料施工合同.docx

《消防工程包工包料施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程包工包料施工合同.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、消防工程包工包料施工合同2023消防工程包工包料施工合同正文内容发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方愤商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名耦：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期1、本合同工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到

2、甲方书面进场通知后日内进场施工。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；(2)因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；(3)因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；(7)甲方未按的定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：

3、（大写）,（小写）。2、在合同履行中出现下列情况时，应整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格合周整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同的定的，或因发包人原因导致交货日期延

4、误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的的定辩理。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承g采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。六、工程质量1、甲方应在乙方进

5、场前一日，向乙方提供施工图纸和施工说明一套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述的定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前一日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保瞪工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定

6、。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方辨理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申I1消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价的%,计b：元；2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%,计b：7C九、维修责任乙方:责保修期限为年，自公安机关消防机构消防验收合

7、格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期日,乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同的定付款的，每延误日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按的定日期组织验收，应从的定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。H一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的的定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好愤商解决，如i商无效任何一方均可向地人民法院提起诉讼。甲方（公章）：签约代表：签约时间：年月日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：年月日签约地点：消防工程包工包料施工合同.docx消防工程包工包料施工合同正文内容结束。