广东省户用光伏项目EPC合作协议（施工合同）.docx

《广东省户用光伏项目EPC合作协议（施工合同）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省户用光伏项目EPC合作协议（施工合同）.docx（10页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、广东省户用光伏项目EPC合作协议甲方：乙方：签订时间：2023年月甲方：地址：乙方：地址：鉴于：XX（甲方）XX系旗下专业从事太阳能技术开发、技术服务、技术咨询新能源公司，公司长期致力于新能源项目的开发，拥有强大的资源网络，具备在广东省各地市开展新能源项目开发服务能力。乙方公司长期致力于光伏发电项目EPC总承包服务、风力发电项目EPC总承包服务、光储充一体化系统EPC总承包服务、“源、网、荷、储”一体化项目EPC总承包服务、“风、光、热、储”多能互补一体化项目EPC总承包服务,光伏发电设备研发、储能装备研发等，具备电力总承包资质、机电总承包资质，施工、技术实力雄厚，新能源项目EPC服务经验丰富

2、。经甲乙双方友好协商一致，就“广东省各地市县区域户用光伏项目”的开发、采购、安装、并网服务等事宜，达成如下协议内容：一、项目概况项目名称：广东省各市、县、区户用光伏项目。项目规模：暂定1500户约50MW实际数据以验收合格为准，工程款总额约：59500000元人民币、大写：伍仟玖佰伍拾万元人民币,审核批复文件确定的金额为准。项目施工对象：城镇居民用户、乡镇居民用户、农村居民用户、工商业用户、设施农业用户等。项目施工内容：在居民住宅屋顶、工商业屋顶、设施农业屋顶等开发建设分布式光伏发电系统。项目公司：由甲方成立、甲方联合单位成立。二、合作模式经甲乙双方协商，本着合作共赢、资源共享的原则，达成以下

3、合作模式：（1）甲方负责项目前期的开发工作：项目的初步选址由甲方利用项目当地的资源关系协调县级政府、镇级政府、村委会直至联系到居民（农户）、工商业主、设施农业承包人等，按项目业主（项目兜底方）的项目要求与农户、工商业主、设施农业承包人协商签订屋面租赁协议；由乙方派驻专业工程师或技术人员（甲方开发人员陪同）勘测现场，绘制细化布置图和设备定位图、线路连接图，出具容量计算报告；由甲方派专人负责单体居民（农户）网络备案手续、接入手续（乙方派专业工程师配合）并获取项目建设必要的批复文件；由甲方派专人收集、整理单体居民（农户）资料（租赁合同、细化布置图、设备定位图、线路连接图、容量计算报告、网络备案许可文

4、件、接入许可文件等）提交给项目业主（项目兜底方），获得项目业主（项目兜底方）的确认书（同意开工建设的许可文件），使得单体项目具备开工条件。（2）乙方无条件接受甲方委派指定的工程量，乙方负责项目的建设安装及并网工作（甲方派专人配合）：甲方指定乙方为项目EPC总承包（甲供材除外）合作单位，甲方在与项目业主（项目兜底方）签订相关协议（如项目代理协议、项目开发协议、合作协议等）中明确指定乙方为项目EPC总承包合作方；在单体项目具备开工条件后，甲方应促成项目业主（项目兜底方）与乙方签订相关的EPC总承包合同；乙方负责项目的组织、施工、管理、调试、验收、协助并网（甲方派专人进行验收）工作，乙方按EPC合同

5、的要求完成项目建设工作；乙方负责项目垫资（除甲方提供的设备、款项外，完成项目所需的剩余资金）；项目建设完成，甲方协调项目业主（项目兜底方）和供电管理部门及时验收，项目验收完成后，乙方负责协助甲方完成项目并网工作。（3）甲乙双方合同签订乙方需缴纳材料预缴款是对公账户，经协调交30万，如果40天内开不了工，甲方无条件原路退回材预交款，合同自动失效。三、合同价款约定本合同价款执行的前提是甲方与项目业主（项目兜底方）签订的相关合作协议（或代理协议）的相关条款，以实际签订的合作协议确定的相关价款内容为准。双方约定项目价款如下：EPC总承包费用（不含光伏板、逆变器、并网防水箱）：以590W组件为标准，按组

6、件计算，合计为690元/片。其中1、设备费（钢结构支架、导水槽、钢板、逆变器支架、化学螺栓、接地扁铁、圆钢、直流电缆、跨接电缆等）290元/片（含13%增值税）；2、安装费（含钢结构支架安装、组件安装、逆变器安装、直流电缆敷设、接地系统安装、材料卸货、保管、仓库租赁费用、二次倒运、机械费用、车辆费用等）275元/片（含9%增值税）；3、安装辅材费用（含油漆、沥青、管材、桥架、焊条、切割片、扎带、标识牌等）20元/片；4、协助并网费用（含交流电缆、接头、试验、测试、报批、并网资料整理、协调等）90元/片（含6%增值税）；5、其他费用（如竣工验收资料整理、工程一切险、意外保险、雇主责任险、安全文明

7、措施费用、税金等）15元/片（含6%增值税）。具体支付模式按双方EPC本合同约定执行。四、工程付款方式EPC总承包费用随工程进度按节点按完成20户自主提请结算，甲方验收合格20户后按应付总费用的80%进行支付。甲方整理齐资料上报业主单位组织验收工作，业主方验收合格20户后按应付总费用至97%进行支付。剩余3%为质量保证金，质保期限按业主验收合格单签发之日起壹年，质保期限内无任何质量问题，甲方在质保期满30天内按应付总费用至100%进行支付。乙方每次请款需具备验收条件提前7个工作日发起申请，甲方审核批复后15天内完成付款事宜，遇节假日顺延。五、材料提货条件1、甲方所提供的光伏板组件、逆变器、并网

8、防水箱，乙方需提前20天发起用材申请。甲方审核批复后，根据乙方实际使用量相应发货。2、乙方如需甲方代购材料如：钢结构支架、导水槽、钢板、逆变器支架、化学螺栓、接地扁铁、圆钢、直流电缆、跨接电缆等，乙方需提前20天发起用材申请，同时乙方支付甲方代购的足额预交款项，甲方审核批复后，根据乙方实际使用量相应发货，甲方代购材料不能高于市场价格2、1该条所涉及的乙方支付材料预交款给甲方，均指乙方用于向甲方申请提货或者从乙方仓库库存提货起担保作用的材料款，该材料款不作为乙方向甲方购买设备的设备款。在约定情况下甲方有权依据本协议约定对乙方该材料款进行包括但不限于抵扣、扣除等操作Q无论材料款如何抵扣或扣除预交款

9、的款项，乙方提货物所有权始终归属于甲方或甲方指定材料供应商。3、初始提货材料部分以乙方向甲方预交的代购款项为准。甲方收到乙方代购款20天后发货到乙方施工作业所在地仓库，遇不可抗力情况相应顺延到货期。发生以下情形的，甲方有权从上述材料预交款中按甲方实际损失的双倍金额扣除，乙方材料预交款余额不足以扣除的，乙方应按实际差额部分额外向甲方进行补足：6.1 乙方未经甲方允许，将甲方用于安装的货物丢失、挪用、替换或造成损毁；6.2 乙方可自行购买辅材、设备，需提前20日报送甲方检测，检测合格方可使用，未通过甲方签发合格检测单私自安装货物的；发生上述约定情况的，甲方有权在情况发生后不经乙方同意直接扣除相应金

10、额的材料预交款，乙方应在甲方扣除后的121个工作日内完成相应材料预交款的补足，材料预交款余额不低于本条第（1）款的约定。如材料预交款余额不足以扣除或乙方未按前述约定补足材料预交款的，甲方可从任何一笔甲方应对乙方支付的费用或乙方在甲方账户的可动用货款等资金对此材料预交款账户进行补充。7、乙方二次提货乙方在首次提货安装完后或需要增加提货量的，可选择以下一种方式申请提货：7.1 使用提货：乙方根据施工用量申请提货，提货总额不高于验收合格的未结工程款额度，如果订单需求超过额度，需要申请提高额度流程，保证提货总额在额度内；7.2 使用材料预交款额度内提货：在库存金额低于材料预交款金额时申请提货，但提货后

11、的库存总额不高于材料预交款金额。7.3 2.1甲方根据审批情况安排发货至乙方仓库，乙方应对到场设备产品进行妥善保管并按甲方要求进行施工安装。乙方应按甲方要求的格式指定具体人员对货物进行签认，并对接货单加盖公章/合同章确认收货。7.4 .2根据甲方物流部门发货规划，乙方提货满整车（车型为9.6米及以上）,由甲方负责物流费用，若不能满整车，则由乙方自提或者负责物流费用。货物发送到乙方仓库后卸货费用、二次搬运费用和因乙方原因导致的退换货费用等所有费用均由乙方承担。乙方同意物流相关规则参照甲方提供的仓储物流管理规范。7.3乙方应对向甲方申报的发货量承担责任：甲方根据设计方案配备的设备均有一定的富余，乙

12、方因任何情况导致材料损耗，甲方不予额外补发，或所有补发物料涉及的费用均由乙方承担。六、保密约定1、双方确认，为便于甲方开展广东省户用光伏项目开发，甲方与乙方约定的相关客户信息、合同及协议等信息均为秘密信息，包括但不限于：双方签署的合作协议内容、项目信息、专有技术、商业秘密、版权和版权相关的状态信息、商业计划、技术数据、技术流程、产品创意、发展计划、雇员清单、商业手册、生产工艺、技术、理论、发明和财务信息、与产品、管理、业务、财务、与客户或供应商有关的信息和数据，以及根据其性质或根据披露时的情况，可合理地预期应视为秘密信息的其他信息。2、甲乙双方均承担保密义务的期限不受本协议期满或终止的影响，本

13、协议期满或终止后，甲乙双方仍应持续承担保密义务。3、甲乙双方应通过签订书面协议等措施促使其雇员、代理、代表和顾问等遵守本协议规定，履行保密义务。4、未经甲方（或乙方）的事先书面许可，乙方（或甲方）除了向其因提供咨询服务需要获知该等秘密信息且同意对秘密信息保守秘密的雇员、代理、代表和顾问披露之外，不得向任何第三方披露。5、乙方承诺，对于秘密信息的使用应仅限于乙方为甲方提供施工作业之用，不得用于任何其他用途。七、违约责任协议履行期间，如双方中的任何一方未经对方书面同意，擅自解除或终止合同，违约方赔偿守信方因此遭受的相应损失，支付违约金总金额为人民币拾万元整。八、协议解除与终止1、本协议有效期内，任

14、何一方因对方无法履行本合同条款或未能按时支付款项，经守约方书面提出异议后30天内仍未纠正的，守约方可以立即以书面通知终止本协议。协议的终止并不免除支付应付款项或退回已支付款项的责任。2、如果发生以下情况，可以视为本协议自动解除或终止，有关责任方承担相应的责任，但在第(1)和/或(2)种情况下，本协议自协议对方发出解除本协议效力的书面通知之日起终止，甲乙双方按实结算：(1) 一方进入解体或清算阶段；(2) 一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；(3)本合同已有效、适当、全面得到履行；(4)双方共同同意以书面文件提前解除合同；(5)根据法院机构的判决，合同解除或终止。九、法律适用及争议解决1、本协

15、议的解释、履行适用中华人民共和国法律Q2、如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。十、附则1、协议双方均保证其有权签署并履行本协议，其签署并履行本协议不会违反对其具约束力的其他文件。2、如果本协议中的任何约定无论因何种原因无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该约定视为删除。但本协议的其余约定仍应有效并且有约束力。3、本协议之变更和/或补充须经双方同意并采取书面形式。在双方未达成一致意见并签字盖章的情况下，原协议继续有效。4、本协议所含的条款与条件构成双方就本协议标的达成的全部协议与共识，并且取代之前所有的口头及书面协议、意向以及声明。5、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等效力。6、本协议自双方签字或盖章之日起生效。（以下为签字页，无正文）甲方：地址：法定代表人：授权代表：联系电话：乙方：地址：法定代表人：授权代表：联系电话：本合同签订日期：年月日