钻孔灌注桩施工合同.docx

《钻孔灌注桩施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻孔灌注桩施工合同.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、钻孔灌注桩施工合同甲方：合同编号：法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年_月_日法定代表人：因工程施工需要，甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程施工，为了明确各自的权利及义务，双方经过充分协商，自愿达成一致,协议如下：一、工程名称：钻孔灌注桩工程施工二、工程地点:三、工程承包范围：钻孔、混凝土（搅拌、运输、灌注、）、钢筋笼（制作、安装、转运、吊装）、试块制作、桩位放线等工作内容，包工不包料，所有检测由乙方负责，费用由甲方承担（由乙方原因造成的重复检测，检测费用由乙方负责）。四、工程工期：年月日至一年月日止。五、单价、付款及结算方式：1、钻孔灌注桩单价按:0.80.9米直径按元/米，12米直径按元/

2、米，桩位数量及大小按图纸数量及大小,每桩按实际米数结算（堪岩深度也按以上单价，如有设计变更,按变更计算桩的大小及数量）。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。2、乙方负责桩头的凿打，并达到规范要求，每桩元/桩。3、付款办法：按月进度款60%支付，余款在全部基础验收合格后15日内一次性付清。六、甲方责任：1、乙方进场前，做好场地的三通一平（水、电、路通，场地平整），确保乙方钻机能顺利进场。2、提供合格真实的桩基施工图及控制点、线及高程，工程地质勘查报告、地下隐蔽物及保护措施等相关质料。3、甲方派为驻工地代表，负责现场签证及桩位复检，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系。4

3、、甲方只提供砂、石、水泥、钢筋、水、一级配电箱、混凝土配合比，其余由乙方负责，甲方保证乙方连续作业所需材料,如不能满足乙方需要，则承担乙方机械窝工费一元/天（自然及人力不可抗拒因素除外）。5、甲方现场提供供水和用电接口需求及水电费用，其余由乙方负责。6、甲方协助乙方解决工人住宿（费用由乙方自理）。7、甲方负责办理相关施工和行政审批手续。七、乙方责任：1、根据施工要求，保证质量，按甲方要求的工期完成。2、甲方做好桩位的放线定点工作，乙方进行复核，甲方技术员需到场确认桩位后方可开钻，乙方承担轴线及桩位的移位责任,承担由于桩移位、轴线偏移、检测不合格等引起的补桩、材料及复检费用。3、乙方负责在施工期

4、间的安全及成孔的管理责任，防止安全事故的发生，否则发生安全事故由乙方负责。4、乙方服从甲方管理严格按照操作规程进行作业，确保施工安全。5、进场人员不得违反甲方的现场安全管理制度。八、质量标准：1、按现行有关规范规定要求进行施工。2、桩位偏差控制在5厘米，标高偏差控制在5070厘米。3、乙方严格按照甲方提供的混凝土配合比进行混泥土的搅拌。九、违约责任：1、甲方未按期支付乙方款项，每延期一天，甲方应向乙方支付逾期付款总价的违约金。2、乙方逾期完工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。3、因质量原因无法通过检测、验收造成的窝工、补桩、材料及复检费用等损失，由乙方承担。十、争议解决本合同在

5、履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。H一、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。十二、合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。十三、合同的生效1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为据。2、本合同自签订之日起生效，至全部基础验收合格，款项付清之日失效。3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：日期：日期: