波形护栏工程施工合同书.docx

《波形护栏工程施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《波形护栏工程施工合同书.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、波形护栏工程施工合同发包方:（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程内容：4 .工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。二、承包方式、单价及规格1 .乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。2 .安装方式为：钻孔和打桩。3 .安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。4 .安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。三、工程付款方式1.双方合同签订后，甲方即

2、向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。四、甲方工作1 .甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。2 .甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。3 .按时及时支付工程款。五、乙方工作1 .在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。3、乙方负责该波形护栏的安装工作。六、违约责任1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成,剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金IOOO元/天。七、争议的解释甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：电话/传真：负责人：开户银行：账号：签订日期：年月日乙方：电话/传真：负责人：开户银行：中国XX银行账号：签订日期：年月日