管道养护合同模板.docx

《管道养护合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管道养护合同模板.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、管道维修合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：合同编号：签订地址：签订日期：年_月日根据中华人民共和国民法典的规定，以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上，合同双方就管道维修工程事宜,经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称:小区院内各公用管道阀门二、工程地点:县街号小区三、承包方式:乙方包工包料。四、工程合同造价:暂造价为人民币:元整,:元,最终总造价以决算审计为准。五、施工期限： 年 月日至年 月 日。工期为天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3%。扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。六、工程质量及验收：施工单位

2、应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。七、双方责任：甲方：1 .保证“三通”施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。2 .有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。3 .办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。乙方：1 .对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要

3、及时采取措施予以纠正。2 .乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。3 .遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。4 .保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。八、质量保修:保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分，在运行过程中出现问题乙方无偿维修、更换。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。九、违约责任：本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同;若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。H 、本合同正本一式二份，甲乙双方各持一份。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真:日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：日期：