墙布工程合同示范版本.docx

《墙布工程合同示范版本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《墙布工程合同示范版本.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、墙布施工合同协议书甲方（房主人）：乙方（承包人）：甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定,希望双方严格执行，共同遵守。建筑工程概况：开工期为 年 月 日，竣工期为 年 月 日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为:元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施

2、工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。三、双方的责任：1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方

3、在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决:(1)提交 仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。七、未尽事宜由双方协商解决。八、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：由B政编码：联系电话：传真：日期：