地坪漆工程施工合同书.docx

《地坪漆工程施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地坪漆工程施工合同书.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、地坪漆工程施工合同书甲方：合同编号：法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年_月_日法定代表人：甲、乙双方根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法的有关规定，经协商一致，甲方同将地坪漆工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。一、工程情况工程名称：施工地点：二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：1、约平方环氧地坪漆工程；2、单价为每平米元人民币。3、约合人民币元，（小写）元（暂定），以工程结束后的决算为准。三、合同工期：1、本工程工期从收到甲方书面开工通知书后材料进场第二天起计，总工期个日历天

2、。四、工程质量要求：1、地面打磨、修补、批刮环氧底漆、批刮环氧石英砂、批刮环氧中涂、滚涂环氧面漆。2、平均厚mm3、符合环保要求，对人员无伤害。五、付款方式与工程结算1、乙方安排材料及人工进场，甲方向乙方支付工程款总造价的%至乙方指定账户；或现金约一元整。2、工程施工至,甲方向乙方支付工程款总造价的%至乙方指定账户；或现金约一元整。3、以上各期工程款如不能按期支付，乙方则有权停止施工,每延期一天，甲方需向乙方支付合同总额的%的违约金。六、工程验收1、材料进场，乙方须提供材料的出厂合格证及质检报告。2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要

3、求执行。3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。4、工程施工完毕，乙方提前壹个工作日书面通知或口头通知甲方验收；如甲方在约定验收时间内未能验收，贰个工作日内则双方同意视为自动验收合格处理。七、竣工交付后服务乙方为本工程向甲方提供一年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基人为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。八、甲方负责1、免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏（例如原基础沉降引起面层的质量）与乙方无关。3、甲方需向

4、乙方提供施工必须的图纸。4、委派为现场管理代表，监理、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。九、乙方责任1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。十、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后,双方在规定的时限内（书面通知发出天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书

5、面文件,任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。十一、合同的转让除合同中另有规定或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。十二、违约责任1、乙方如不能按期交付工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。2、甲乙双方任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价%的金额向对方支付违约金。十三、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：（I）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十四、合同的生效1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2、本合同双方签字盖章后生效。3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码:联系电话:联系电话:传真:传真:一电子信箱：电子信箱:日期：日期：