土石方工程施工合同.docx

《土石方工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程施工合同.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、土石方工程施工合同编号：发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况（一）、工程名称：德沟村土石方工程（二）、工程地点：德沟村德溪大桥桥头（三）、工程范围：以甲方提供的设计测量规划图区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表；达到技术标准和甲方要求。（四）、图纸范围外的施工，甲、乙双方另行签订补充协议。（五）、本合同挖填土方工程量暂定为m实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实

2、际测量所得的土石方挖填工程量为准。第二条工程价款及工期（-）合同价款1、本合同采用单价包干方式决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所产生的一切费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费），施工便道、洗车场修建维护费，土石方开挖费，场内转运和运输费，回填及碾压夯实费，抢工加班费，工程管理费，文明施工费、措施费，安全防护费、保险费，所有检测费，利润、税费（专用增值税发票），环卫出渣费、倒土费，工程周边社会关系协调费，在转运过程中与群众、路政、城管、交警等所发生的一切费用。2、本合同约定的单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度

3、、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。3、本合同约定的为固定价格，不随施工过程中所遇到的土层或岩石类别变化而改变（包括但不限于种植土、黏土、淤泥；极软岩、软岩、较软岩、坚硬岩；松石、次坚石、普坚石、特坚石；强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等）。（-）开工日期：2018年月日；竣工日期：2018年月日；合同工期总日历天数阻天。1、乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现的一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可预见或不可抗力情形外，出现的其他因素工期不予调整。2、如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、以及非乙方原因造成的停

4、、窝工等）或甲方要求暂停时，工期经甲方签证后顺延。第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建设工程安全生产管理条例等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运回填施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏，禁止填埋建筑碎块和垃圾。用于回填的土石方块体直径不

5、得超过30cm；回填的土质须测定最佳含水率，经压实实验确定后方可进行，碾压密实度按设计标准不低于93%,并按设计要求进行分层铺实碾压。整体完成挖填方后，要求场地标高在原桩点的室外地坪，并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于5cm；边角齐整且放坡符合要求；并及时配合甲方准确测量完成后的高程。5、及时完成工程资料，包括计量文件、签证单等，按规范整理归档保管。竣工资料为1式5套。第四条工程价款结算（一）、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同中的工程内容完工、经建设方、发包方、

6、监理等相关单位和部门共同验收合格后，依据建设方、发包方、监理等相关单位和部门共同现场实测方格网高程及实际收方工程量进行决算，参与各方核定签认后作为最终结算的依据。（二）、工程价款结算与拨付办法：4、乙方实际工程进度完成后，甲方可向甲方申请拨付进度款。进度款报量通过甲方审核签字确认后,报毕节建工集团（以下简称建工集团）审核，在通过建工集团审核确认并收到建工集团拨付款项后乙个工作日内，按照审核后的方量支付%的工程进度款；5、该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料并经建工集团审核无误后，剩余尾款待收到建工集团拨付所有工程款之日起个工作日内付清。3、支付方式：银行转账支付。乙方

7、在结算时须出具增值税专用发票。第五条双方责任（一）、甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符而造成停工，工期顺延。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。1、5、工程竣工后，甲方应组织相关单位、部门人员等在工个工作日内进行验收。（二）、乙方责任1、乙方应严格按照国家有关安全施工规

8、范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育，按规定设置警示牌，杜绝外来人员进入施工现场。杜绝任何安全事故的发生。乙方自身的人生安全由乙方自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失以及所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担一切责任和费用，并承担由此给甲方及建工集团和其他施工单位造成的一切损失。为止匕，乙方须在本合同签订后进场之前，向甲方支付履约及安全保证金万元（大写：）O1、2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，乙方应充分熟悉施工图及施工质量要求，严格按照施工要求进行施工，并经监理、甲方及建工集团审批同意后施工，乙方应

9、严格按照经批准后的施工方案组织进行施工。合同签订后日内，必须组织足够的机械、人员进场，同时向甲方支付履约及安全保证金。3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守自贡市相关城管、交通、路政、市政环卫等部门的管理规定。协调相关工作及办理外运相关手续等一切事务及费用由乙方自行处理，甲方不承担任何责任；如由甲方出面解决，所产生的相关费用甲方有权从乙方工程款中扣除。4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后日内必须无条件退场，并承担本工程总价款%的违约金（不足部分从履约及安全保

10、证金中扣除）。5、乙方应保证工程按质按量、按期完成。工期每逾期完成1天，甲方罚扣乙方一万元。逾期超过一天后，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款的违约金（不足部分从履约及安全保证金中扣除）。6、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后书面向甲方申请验收，由甲方组织相关单位或部门验收合格后签认的工程量，作为结算依据。7、乙方应严格遵守工程现场管理办法，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和其他相关单位的工作。8、施工现场的临时挖、移、吊、修边捡底、平整等，由乙方完成，该费用已包含在合

11、同单价内。乙方在履行合同期间，不得以任何理由和借口要求增加合同单价。9、因乙方原因导致建筑物、道路、桥函、地下管线、电缆（线）、园林绿化及其它公共公用设施的损坏，由乙方承担全部责任；因验收、检测等不合格所产生的一切损失和费用由乙方全部承担。10、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作。如发生损失损坏，乙方自费负责修复。乙方在交工之前须清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。11、双方约定的由乙方应做的其他工作。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或由第三方调解解决，协商或调解不成，任何一方可向合同项目所在地人民法院提起诉讼。

12、第七条附则（一）、本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。（二）、本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议拟定附加条款，以便共同遵守。（三）、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第八条附加条款（一）、甲方在收到乙方支付的履约及安全保证金后，本合同正式生效。（二）、双方未尽事宜可另行签订补充协议并具有同等法律效应。（三）、（四）、发包方：（章）地址：毕节七星关区德沟村德溪大桥桥头法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：承包方:（章）：地址：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：签约时间：年月日签约时间：年月日