建设工程检测鉴定技术服务合同.docx

《建设工程检测鉴定技术服务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程检测鉴定技术服务合同.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、建设工程检测技术服务合同合同编号:项目名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：昆山市建设工程质量检测中心签订地点：建设工程检测技术服务合同委托方：（以下简称甲方）受托方：昆山市建设工程质量检测中心（以下简称乙方）甲方委托乙方进行建设工程检测任务。根据中华人民共和国民法典及相关规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，做好该工程检测工作，经双方协商一致，就本工程的检测工作签订本合同，共同遵守。第一条检测内容1.1工程概况：序号工程名称结构型式建造时间建筑面积（肝）123其他工程概况：无1.2检测内容及目的:序号工程名称检测依据检测内容检测目的123备注：其他检测内容及目的：无第二条甲方及时向

2、乙方提供下列文件资料2. 1工程勘察、设计、图审、施工质量监督及材料检测资料;3. 2建筑使用过程中改造情况；4. 3其他资料。第三条乙方按照下列进度完成检测并提交成果5. 1甲方准备工作完成并按照合同第4.2条要求支付检测费用后，提前两个工作口通知乙方；6. 2现场检测完成后，乙方一般个工作日内向甲方提供检测报告；7. 3检测成果提交三份；8. 4工程现场检测时间以甲方准备工作完毕后下达的进场通知书（电话或者其他有效联系方式均可）为准，如遇特殊情况（委托内容变化、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时（须提供书面文件），工期顺延。第四条取费标准及支付办法8.1 经甲乙双方协商

3、，本次检测费元，大写o9. 2合同生效时，进场检测之前费用一次付清。4.3本合同检测费不含因检测现场准备工作、检测过程中配合工作以及检测之后破损部位的修补工作所产生的费用。第五条双方权利和义务5.1甲方5. 1.1甲方委托任务时，及时提供已有工程相关资料，并对提供材料的真实性负责，如由于资料的不实引起检测结论的误判，由此引起的一切责任由甲方承担。5. 1.2甲方应按乙方检测方案要求布置现场；若检测现场需要检测仪器设备看护及现场协调，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保障工作；5. 1.3甲方派人员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决检测现场条件（包括检测所需的

4、水、电源及登高工具），由此产生的费用由甲方承担；5. 1.4维护乙方提交的检测成果，不得超出甲乙双方约定的评估目的，不得擅自修改、转让；5. 1.5在无特殊说明的情况下，甲方应及时对乙方在现场检测过程中（按照检测方案）造成的构件局部损害（不影响原有结构的安全性）进行修补，如不及时修补，造成构件的耐久性影响，乙方不承担相关责任，相关维修费用由甲方承担；5. 1.6补充协议中甲方应负的其他责任。5. 2乙方5. 2.1派工程技术人员按委托协议书要求和检测要求进行现场踏勘，初步明确检测方案；5. 2.2在检测前，提供书面检测方案（对于简单项目可以口头布置方案），检测方案作为本合同附件；5. 2.3根

5、据方案进行检测，按委托协议书提出的技术要求及合同规定的进度开展检测工作，客观、公正的出具检测报告，并对其质量负责；5. 2.5接受委托后，有下列情形之一的，乙方有权终止协议的履行：（1）提供的材料不真实或取得方式不合法，（2）确需补充材料，而甲方不能提供符合检测要求的材料的，（3）发现完成检测所需的技术要求超出本身技术条件和检测能力的，（4）因不可抗力致使检测无法继续进行的，（5）其他致使检测无法正常进行的情形；5. 2.6讲究职业道德，端正经营作风，检测成果应满足规范的要求；10. 2.7补充协议中乙方应负的其他责任。第六条违约责任11. 1由于甲方原因未按检测方案要求做好现场准备工作以及未

6、按第4.2条及时付款等造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费；12. 2若一方毁约或有其他严重违反合同约定的行为导致合同无法继续履行时，守约方有权解除合同，并要求毁约方赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于合同实际已发生金额及按照该金额的15%计算的违约金。第七条纠纷处理本合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成的，由当地建设行政主管部门调解；调解不成的，可向昆山市人民法院提起诉讼。第八条其他事宜本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商或签订补充协议。本合同附件、补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第九条合同签定地点：昆山市。本合同正本一式四_份，双方各执二份。合同经双方签字盖章后生效。甲方名称（盖章）：乙方名称（盖章）：单位地址：单位地址：昆山市长江北路108号邮政编码：邮政编码：215337电话：电话：0512-57771124传真：传真：0512-57771124开户银行：开户银行：昆山建行玉龙分理处银行帐号：银行帐号：32201986443050862454签订合同代表（签字）：签订合同代表（签字）：口期：日期：年月日年月日