岩土工程勘察合同样本范文.docx

《岩土工程勘察合同样本范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《岩土工程勘察合同样本范文.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、岩土工程勘察合同样本范文工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务,根据中华人民共和国民法典及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1. 1工程名称：1.2工程地点：L 3工程立项批准文件号、日期：L 4岩土工程任务委托文号、日期：年月 L 5工程规模、特征：L 6岩土工程任务（内容）与技术要求：L 7承接方式：1.8预计的岩土工程工作量：第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I序号I资料文件名称I份数I内容要求I提交时间I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I序号I报告、成果、文件名

2、称I数量I内容要求I交付时间I第四条工期本岩土工程自 年一月一日开工至 年月一日完工,工期为 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 计取;或以“预 算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家 规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。5. 2本岩土工程费总额为 元（大写）,合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计 元作为定金（本合同履行后,定金抵作工程费）。5. 3本合同生效后,发包人按下表约定分.一次

3、向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费 的滞纳金。I拨付工程费时间I占合同总额（工程进度）百分比I金额人民币（元）I第六条变更及工程费的调整1.1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应 在变更前一天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于.天内，提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第 天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。6. 2变更后,工程费按如下方法（或标准）进行调

4、整：第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任1.1.1 1. 1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资 料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规 定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期 限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。1.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时， 发包人应按每提前一天向承包人支付 元计算加班费。1.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能 提供时,应一次性付给承包人临时设施费 元。7. 1.4开工前,发

5、包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔 偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工 作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏 物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布 图，若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损 失时，由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定， 提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐 标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费 用。7. L 5发包人应对工作现场周

6、围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线 路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。7.1. 6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、 特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让 或用于本合同外的项目，如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。7.2. 7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7. 2承包人责任7 . 2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、 成果、文件,并对其质量负责。8 .2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承 包人的遗漏、错

7、误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施 外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支 付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的%。7. 2. 3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文 件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7. 2. 4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场 保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、 构筑物,古树、名木和地下管线（管道）、文物等。7. 2. 5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任8. 1由于

8、发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除 工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时，由 发包人承担法律责任和经济责任。1.1 2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不 退还发包人已付的定金；已进行工作的,完成的工作量在50%以内时，发包人应支 付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工 程费的100%的费用。8.3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向 发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停 工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金

9、。8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延 误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承 包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达 不到约定条件，由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违 约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过 返工项目的收费。第九条材料设备供应9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明， 并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新 采购符合要求

10、的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费 用。若造成停、窝工的,原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的,则应向承 包人支付停、窝工费。9. 2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用 由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收10. 1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。10. 2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接 受承包人的报告、成果、文件。10. 3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包 人接通知

11、后，当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道 工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格；若发包人接 通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、 窝工的损失。10. 4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报 告、成果、文件、发包人应在 天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问 题，由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。10. 6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起一天内，

12、承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失, 应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而 拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补 充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其它约定事项：O第十三条争议解决办法本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主 管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的， 可向人民法院起诉。第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门 规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部 门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式 份,发包人 份、承包人 份。发包人名称（盖章）：承包人名称（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：年一月一日年一月一日签订地点：签订地点：建设行政主管部门备案（盖章）：鉴证意见（盖章）：备案号：经办人：（签字）年月日 年月日