合同延期补充协议(通用版).docx

《合同延期补充协议(通用版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同延期补充协议(通用版).docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、合同延期补充协议合同延期补充协议范本协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方商议达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致允许将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方提供XX个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）。2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。4、因本协议发生的争议的双方一致允许提交原告所在地法院提起诉讼。甲方：乙方：签字盖章：签

2、字盖章：日期：日期：发包方：房地产开辟有限公司（以下简称甲方）承包方：建造工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到51f）,沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建造占地面积10279.00平方米，地上建造面积（计容积率部份）44587.01平方米，储藏间建造面积2889.13平方米，地下室建造面积3871.10平方米

3、（其中人防面积1525.00平方米）二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。四、工期延误时间现经甲乙双方商议，经甲方允许确认，原合同竣工日期2023年8月9日顺延至2023年6月30日。五、协议生效协议订立时间：年月日。协议订立地点：建造工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：年月日年月日甲方：张三乙方：李四经甲乙双方商议，就乙方李四向甲方张三（XX房地

4、产开辟有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：（1）借款总额为：拾万元整（100000.OO元）。（2）原借款时间为一年（2023年6月1日一2023年5月31日）。（3）借款到期后经甲乙双方商议达到一致，将借款时间延期一年（2023年6月1日2023年5月31日）。（4）利率按同期银行利息计算（从2023年6月1日起计算）。（5）乙方以XX项目，面积为XX作为借款担保抵押，即2023年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效,具有同等的法律效力。（7）甲乙双方各自定立一个旁

5、征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：现住址：现住址：年月日年月日出借方（甲方）地址：借款方（乙方）地址:签订地点:鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查允许乙方延期还款，甲、乙双方经商议一致达成如下补充协议：一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：XX元整），现约定延期到年月次性还清。二、借款利率与利息1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。2、从延期之日起计息按季结息。3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。三、延期

6、后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。四、延期借款合同补充条列1、原合同借款形式：原合同签订地点：2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。五、借款方（乙方）承诺与保证本人乙方月息支付利息及归还本金，本人抛却对此的抗辩权利并允许承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或者仲裁费）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。七、本协议与

7、原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（姓名、盖章）：乙方（姓名、盖章）：身份证号码：身份证号码：签订日期：合同付款补充协议合同付款补充协议甲方：乙方：甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：一、对乙方开票的规定：甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格

8、产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或者协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。二、对甲方付款的规定：甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方允许，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与匡助。三、对乙方延迟交货的规定：甲乙根据双方约定的定货周期向乙方发出采购定单，除人力

9、不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的定单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间二正常付款时间+延期交货天数x2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。四、对付款方式的规定：普通为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。五、其他规定：甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好商议解决，商议不成的，双方允许向起诉方所在地的法院申请仲裁。六、协议生效：本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。七、协议有效期：本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如

10、任意一方要更改或者解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方商议修订。甲方签字：乙方签字：盖章盖章合同延期补充协议合同延期补充协议范本4篇甲方：张三乙方：李四经甲乙双方商议，就乙方李四向甲方张三(XX房地产开辟有限公司职工)私人借款达成一致协议如下：(1)借款总额为：拾万元整(100000.OO元)。(2)原借款时间为一年(20XX年6月1日一20XX年5月31日)。(3)借款到期后经甲乙双方商议达到一致，将借款时间延期一年(20XX年6月1日20XX年5月31日)。(4)利率按同期银行利息计算(从20xx年6月1日起计算)。(5)乙方以XX项目，面积为XXm2,作为借款担保抵押，即

11、20xx年5月31日若乙方不能如数(本金+利息、)归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。(6)此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效,具有同等的法律效力。(7)甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：现住址：现住址：年月日年月日协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方商议达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致允许将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方提供XX个月的服务（服务时间

12、分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）。2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。4、因本协议发生的争议的双方一致允许提交原告所在地法院提起诉讼。甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：出借方（甲方）地址：借款方（乙方）地址：签订地点：鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查允许乙方延期还款，甲、乙双方经商议一致达成如下补充协议：一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到年月日止，上述

13、借款未偿还金额写：XX元整），现约定延期到年月次性还清。二、借款利率与利息1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。2、从延期之日起计息按季结息。3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。四、延期借款合同补充条列1、原合同借款形式：原合同签订地点：2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。五、借款方（乙方）承诺与保证本人乙方月息支付利息及归还本金，本人抛却对此的抗辩权利并允许承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或者仲裁费

14、）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。六、借款人己通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（姓名、盖章）：乙方（姓名、盖章）：身份证号码：身份证号码：签订日期：发包方：房地产开辟有限公司（以下简称甲方）承包方：建造工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共

15、和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1f）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建造占地面积10279.00平方米，地上建造面积（计容积率部份）44587.01平方米，储藏间建造面积2889.13平方米，地下室建造面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。四、工期延误时间现经甲乙双方商议，经甲方允许确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。五、协议生效协议订立时间：年月日。协议订立地点：建造工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日