临峰公墓入口停车场复绿整改工程项目施工合同.docx

《临峰公墓入口停车场复绿整改工程项目施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临峰公墓入口停车场复绿整改工程项目施工合同.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、临峰公墓入口停车场复绿整改工程项目施工合同发包方：重庆市江津区德感街道办事处（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1工程项目名称：临峰公墓入口停车场复绿整改工程2.工程建设地址：车场二、工程建设内容主要包括：铺装植草砖地面2031.81平方米、植树圈41个、花岗石路缘石112米等。具体建设内容以施工设计图为准，本文件发布之后甲方有权对相关建设内容及标准进行调整或变更，如发生调整或变更的，以招甲书面确认的调整或变更后的内容为准。

2、三、合同工期开工日期：2023年月日，具体开工日期以甲方审批的开工报告或者甲方通知的开工日期为准。竣工日期：2023年月日合同工期：20日历天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。上述工期已经充分考虑下雨、停水、停电、节假日、政府管制等影响工期的各种因素，乙方应当合理安排和组织施工，确保工期目标实现。上述工期除不可抗力及甲方原因之外，不作任何延长。乙方逾期完工，每延期一天支付甲方违约金500元。四、工程质量标准按照国家市政公用工程建设相关规定和行业管理技术要求，一次性验收合格。五、合同价款合同总金额（大写）为：暂定总价贰拾捌万柒仟柒佰伍拾贰元玖角捌

3、分整（小写：28.775298万元）（含安全文明施工专项费），具体结算按本协议第七条执行。六、安全施工在工程施工中，承包人应严格按建筑工程安全生产管理条例和重庆市建委（渝建发201425号）等文件的规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。承包人必须严格执行安全生产之规定及劳动保护切实加强安全生产，并为施工人员购买相关保险，若发生工伤事故由此产生的民事责任、经济责任、行政责任等均由承包人负责。七、竣工验收与结算本工程采用清单计价，固定综合单价合同，工程量按实际完成合格工程量计算。符合中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例、重庆市建筑

4、管理条例等现行国家及地方相关法律、法规。工程内容与工程量清单中有相同子项或类似子项，则按工程量清单的相同子项或类似子项的综合单价执行,类似子项由招标人审定。计价依据以渝建发(2016)35号文件关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、市政工程工程量清单计算规范(GB50857-2013)、重庆市建设工程工程量计价规则(CQJJGZ-2013)、重庆市房屋建筑与装饰工程计价工程定额(CQJZZSDE-2018卜重庆市市政工程计价定额(CQSDDE-2008)、重庆市构筑物工程计价定额(CQGZWDE-2018)、重庆市建设工程

5、费用定额(CQFYDE-20181混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额(CQPSDE-20082018年重庆市建设工程计价定额综合解释、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013仿古建筑工程工程量计算规范(GB50855-2013通用安装工程工程量计算规范(GB508562013)、市政工程工程量计算规范(GB508572013).园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013构筑物工程工程量计算规范(GB50860-2013)城市轨道交通工程工程量计算规范(GB50861-2013),爆破工程工程量计算规范(GB50862-2013)(以下简称2013清单规范)，重庆

6、市建设工程工程量清单计价规则(CQJJGZ-2013X重庆市建设工程工程量计算规则(CQJ1GZ-20131重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额(CQJZZSDE-2018重庆市仿古建筑工程计价定额(CQFGDE-2018重庆市通用安装工程计价定额XCQAZDE-2018重庆市市政工程计价定额以CQSZDE-20181重庆市园林绿化工程计价定额(CQY11HDE-2018卜重庆市构筑物工程计价定额(CQGZWDE-2018重庆市城市轨道交通工程计价定额(CQGDDE-2018)、重庆市爆破工程计价定额(CQBPDE-2018重庆市房屋修缮工程计价定额(CQXSDE-2018重庆市绿色建筑工程计价定

7、额(CQ1SJZDE-2018重庆市装配式建筑工程计价定额(CQZPDE-2018重庆市建设工程施工机械台班定额(CQJXDE-2018)、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额(CQYQYBDE-2018)、重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表(CQPHBB-2018重庆市建设工程费用定额(CQFYDE-2018)及相关配套文件和国家及地方相关规定为依据，结合承包人企业定额，自身实力、市场行情以及结合重庆市建委渝建发(2014)25号、渝建发201426号、渝建发201427号、渝建发(2016)35号文件等为依据进行清单组价(其中人工及材料价格按投标文件中人工、材料价格执行，抽取文件中没有的人工

8、和材料价格采用重庆市建设工程造价管理总站主办的重庆工程造价信息当月公布的价格，重庆工程造价信息中没有的材料价格，由业主认质认价卜合同单价已经包括施工期间的各类建设材料、人工费、机械费、税费、管理费、安全文明施工费等施工成本发生变化的市场风险，以及因国家法律、法规、政策、规范性文件变化所包括的费用及成本变化。八、工程款支付工程款支付：本工程无预付款，工程验收合格且移交招标人后，支付至合同暂定总价款的70%,结算审核完成后30日内支付至结算价款的97%o招标人审核工程结算的时间为中标人移交工程并提交完整工程结算审核资料后的60日内审核完毕，审核结果作为工程结算价的依据。全部工程款的3%为质保金，质

9、保期2年，期满后无息退还。按照江津区的相关定，本工程如果属于区政府投资评审中心或者审计部门工程结算财政评审或者审计范围的，最终的结算价款以相关部门的审核或者审计为准，本工程结算进行二次审核或审计的程序、时限等按照江津府发202310号文件规定执行。重庆市江津区人民政府江津区国有投资工程项目预算、变更、结算复查审核办法（试行（江津府发202310号）在本合同履行过程发生变更或废止，而本工程结算时又须按照政府部门相关的新规定执行的，本工程结算按相关规定执行。九、其他事项1 .工程竣工验收后，承包人必须将现场的临时设施、建筑垃圾、塔吊基础、硬化场地、临时施工道路等清运干净，如不能及时清运，由发包人安

10、排专业队伍清运，由此发生的费用由承包人全部承担，在工程竣工结算中一并扣除。2 .工程延误的确定：发生工程顺延时，双方需办理工期顺延确认单，该确认单需加盖发包人公章后方可生效，只有监理或发包人工程管理人员的签字无效。否则，每延误一天，则按人民币500元/天支付发包人违约金，违约金可以直接在工程款中扣除。3 承包人不得拖欠民工工资，造成工人上访事件。若因此给发包人造成损失的，发包人有权根据事件的影响程度扣减竣工结算价款的10%或者终止合同，并依法追究承包人责任。4 .承包人擅自将工程转包或违法分包的，发包人有权单方面终止本合同，并处乙方合同总价30%的违约金，发包人因此产生的全部损失由承包人承担。5 .本项目施工用水电由甲方提供。十、索赔和争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向江津区人民法院起诉。十一、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：江津区德感街道办事处本合同双方约定：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章（加盖骑缝章）后生效。发包人：重庆市江津区德感街道办事处承包人：法定代表人：法定代表人：*-*委托代表人：委托代表人：开户银行：账号：时间：年月日