新能源光伏项目勘测合同.docx

《新能源光伏项目勘测合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新能源光伏项目勘测合同.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称:工X新能源渔光互补光伏发电项目发5MWp）工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXX合同编号:勘察证书等级：综合类甲级发包人:XXX有限公司勘察人：XXX工程勘察院签订日期：2019-1-28中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局XXX新能源渔光互补光伏发电项目（25MWD）-勘察合同发包人:XXX有限公司勘察人:XXX工程勘察院发包人委托勘察人承担:XXX新能源渔光互补发电项目（20新能之测绘和地勘工作。根据中华人民共和国合同法及国家相关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，

2、经发包人、勘察人协商相同，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1、1工程名称：XXX新能源渔光互补光伏发电项目（25MWP）；1、2工程建设地点:11、3工程规模、特征：管理区（含综合楼、配电室等建筑）、光伏区的勘察。1、4工程勘察任务委托文号、日期：2019-01-291、5工程勘察任务（内容）与技术要求：满足现行勘察规范、设计要求。地勘达到设计单位图纸审查要求，且符合详勘要求。配合发包方图纸审查时需按时到工程所在地图审中心备案。1、6承接方式：固定总价合同，勘察费用为人民币元（大写：）。其中测绘X万元。1、7预计勘察工作量：预计总装机量50MW光伏厂区测绘及地勘；测绘约1120亩，地勘约

3、700亩。地勘共布置钻孔120个（预估）；其中升压站布置钻孔16个（预估），单孔深度15-20米，进尺约280米；光伏场布置钻孔104个（预估），单孔深度约6-10米，进尺约832米；总进尺约12米。钻孔深度可根据现场实际地质情况进行增减，以达到设计及质量要求为前提。笫二条：发包人应尽快向勘察人提供下列的文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件），及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范

4、围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1、1本工程的勘察工作定于2018年1月29日开工,2018年Z月且日提交勘察成果中间地质资料，地勘设备需具备进场进场条件，如果因发包人原因延误开工，工期顺延。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，

5、按本合同第六条规定办理。4.1、2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的XXX新能源渔光互补光伏发电项目（25MWD）-勘察合同时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4. 2收费标准及付费方式4.1.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计费说明，以预算包干方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.1.2 本工程勘察费人民币OooOoo.00元（大写：，含税）。合同生效后2天内，发包人应向勘察人支付勘察费的30%作为订金，计OoO00.00元（本合同履行后，定金抵作勘察费）

6、；提交勘察成果资料并开具税率为6%的全额增值税专用发票后10个工作日内一次性结清余款。第五条：发包人、勘察人责任5. 1发包人责任5. 1、1发包人委托任务时，须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1 2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，如果因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应尽快为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：推行土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上障碍物、处理施工扰民及影响

7、施工正常进行的相关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠及水上作业用船等），并承担其费用。5.1、4如果勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家相关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1、5工程勘察前，如果发包人负责人提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1、6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1、7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；

8、如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费乙元。5.1、8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人如果要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付上元计算加班费。5.1、9发包人应保护人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不可复制、不可泄露、不可擅自修订、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1、10本合同相关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人

9、责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托XXX新能源渔光互补光伏发电项目（25MWD）-勘察合同书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;如果勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的改沆5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派

10、人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修订勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及勘察相关的规章制度，承担其相关资料保密义务。5.2.6本合同相关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6

11、.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金Q6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合

12、同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商相同，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：1、发包人负责协调清苗赔偿事宜。2、因施工现场为原状地貌，未三通一平；施工钻孔数量不变，但深度可能有增减，以达到设计及质量要求为前提；3、因设备搬迁难度大，勘察人根据现场情况可用不同的设备施工；4、本项目实行总价包干。第九条:本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,协商不成的可向发包人所在地人民法院起诉。第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式伍份,发包人叁份、勘察人贰份。以下为签字盖章页发包人：（公章）XXX有限公司地址：法定代表人或授权人（签章）：委托代表人：联系电话：开户银行：账号：承包人：（公章）XXX工程勘察院地址：法定代表人：委托代表人：电话：开户银行：账号: