光伏并网电站场地清表工程施工合同范本.docx

《光伏并网电站场地清表工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏并网电站场地清表工程施工合同范本.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、光伏并网电站场地清表工程施工合同合同编号:签约地点:签约时间:场地清表工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*50MWP农业光伏并网电站光伏电站区域平土工程施工及相关事项协商相同，共同达成如下协议：一、工程范围工程名称:*50MWP农业光优并网电站清表工作工程地点:工程范围与要求：1、施工区域为甲方光伏场区红线范围内。2、协调清除地表全部农作物、树木（并挖掉树根）、清除杂草，保障甲方厂区内无影响施工的障碍物；香蕉地使用120型及以上的香蕉粉碎机对香蕉树进行5遍粉碎，第一、二

2、遍将地面上的香蕉杆进行粉碎，第三、四遍用后刀对地面下的香蕉根部进行粉碎，第五遍将翻挖出来的土捣碎整平。3、以上的工作所涉及到的全部清理、外运、协调等工作均包含在本合同范围内。4、地表农作物（香蕉树）及杂草约1500亩，桂树木，树根约24亩，根茎约500MM,具体以红线内实际情况为准（其中4亩果树，枝树需协调砍伐及除根）。5、清表过程中乙方需协调村干部到场，避让红线内坟地，坟地周边区域需用人工砍伐清表。因乙方施工对坟地造成的破坏由乙方负责赔偿并协调。二、工期计划动工日期:,实际动工日期以甲方正式通知为准。全部工作乙方须15天内完成，并且清理工作不能对甲方的施工产生影响。乙方负责协调当地关系，负责

3、协调解决阻工等问题。在遇有雨季等天气变化的情况下，自行解决误工等问题。价格为固定价，不因为任何原因增加。三、工程质量工程质量应符合国家、行业及地方先行设计与施工规程、规范、标准等相关规定，单位工程全部达到合格标准Q四、工程造价a）本项目乙方承包总计（人民币）元（大写：整）（含税价，需按甲方要求开具劳务发票），此价格为一次包干价格，甲方不再追加任何款项，乙方承包总价包含工程款和乙方施工所产生的其它费用（香蕉树清表350元/亩）。b）约定工程项目付款方式为清表工作完成，经甲方确认后一次性付清。甲方向乙方支付工程款前乙方提供合规的增值税一般发票，税率为3%o五、质量及验收1、工程质量须符合本协议第三

4、条约定标准，并按现行国家验收规范实施。2、清表工作效果需要得到甲方认可。六、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工通知三日内向甲方提交书面施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排技术交底。2、乙方须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后实施，期间赶工费用由乙方自理。进度明显滞后于进度计划时，如果乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍。3、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。七、安全及文明施工与管理1、乙方须严

5、格实施相关安全操作管理规范，由乙方自身施工造成的任何安全事故，全部由乙方自行负责。2、不可招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负Q3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗Q4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。5、全部机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6、乙方应按当地XX相关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。7、乙方应优先发放施工人员工资，不可拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不可因此影响施工，及不可给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要

6、求赔偿损失、要求支付违约金等措施。八、安全施工与检查乙方应遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，全部由乙方自行承担Q九、安全防护1、乙方应遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方自行承担。2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行提供。3、乙方的

7、安全生产责任，具体见甲乙双方签订的安全生产协议书。十、保险工程施工期间乙方须购买全部参与项目实施人员的人身意外伤害保险,否则因此产生的全部问题由乙方自行负责。H、不可抗力如果遇到台风、暴雨、地震等不可抗力时，工期可以顺延。乙方在不可抗力结束之后应迅速组织施工，积极配合甲方，最大限度减少工期延误十二甲方责任；、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。十三、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。3、应注意保护

8、生态环境，注意施工安全，不可砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。4、乙方不可以任何理由擅自停工或消极怠工，及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。5、乙方应按相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。十四、违约责任1、双方应严格遵守协议，如果有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如乙方延误工期，每超过一天，按合同总价款的2%承担违约金,或每天按3Q元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的10%承担违约金。十五、合同解除1、如乙方施工质量不合格，或在施工过

9、程中有严重违反合同约定的行为，甲方可解除合同，并不予支付工程款;造成甲方损失的，乙方应予赔偿。2、如在乙方没有完全履行本合同义务前，甲方的总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的工程款。如乙方不自行清场的，甲方可以自行或聘请第三方清场，发生的费用由乙方承担。3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，以上的所发生的费用由乙方承担，甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力Q十六、附则1、如履行本合同发生纠纷，双方协商解决；协商不成，可向南京市江宁区人民法院诉讼解决。2、本协议自双方盖章之日起生效。3、本合同项下的全部通知、告知、主张等全部文件往来按以下合同签署部分双方所示地址或电子邮件发送及收取。4、本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。（以下为签署页无正文）发包人：（公章）公司地址：开票地址：法定代表人：委托代表人：联系电话：E-mai1：开户银行：帐号：乙方（承包人）：法定代表人：委托代表人：联系电话：地址：电子邮件：开户银行：账号：