《最新合同范本建设工程设计合同模板精品.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新合同范本建设工程设计合同模板精品.docx(10页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、建设工程设计合同协议项目名称:项目建设地点:合同协议编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期:委托方(合同协议甲方):承接方(合同协议乙方):合同协议甲方委托合同协议乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同协议。第一条本合同协议依据下列文件签订:1.1 中华人民共和国经济合同协议法和建设工程勘察设计合同协议条例。1.2 国家及地方有关工程察设计管控法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条本合同协议设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准:序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明:第三条合同协议甲方向合同协议乙方提交给的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数
2、内容要求提交给时间年月日年月日年月日年月0年月S年月日年月日年月S年月日年月日第四条合同协议乙方向合同协议甲方交付的设计文件:序号资料及文件名称份数内容要求提交给时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条合同协议甲方应支付合同协议项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为:5.1 本合同协议生效后天内,合同协议甲方支付设计费总额的2O%,计元作为定金(本合同协议履行后,定金抵作设计费);5.2 合同协议乙方提交给设计文件后天内,合同协议甲方支付设计费总额的%,计元。5.3 合同协议乙方提交给全部设计文件后天内,合同协议甲方付清其余的设计费,计元。第六
3、条双方责任6.1 合同协议甲方责任:6.1.1 合同协议甲方按本合同协议第三条规定的内容,在规定的时间内向合同协议乙方提交给资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。合同协议甲方提交给上述资料及文件超过规定期限15天以内,合同协议乙方按本合同协议第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,合同协议乙方有权重新确定提交给设计文件的时间。6.1.2 合同协议甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交给的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成合同协议乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同协议(或另订合同协议)、重新明确有关条款外,合同协议甲方应按合同协议乙方所耗工作量向合同协
4、议乙方支付返工费;6.1.3 3在合同协议履行期间,合同协议甲方要求终止或解除合同协议,合同协议乙方未开始设计工作的,不退还合同协议甲方已付的定金;已开始设计工作的,合同协议甲方应根据合同协议乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;6.1.4 合同协议甲方应按本合同协议第五条规定的金额和时间向合同协议乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3O天以上时,合同协议乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知合同协议甲方。合同协议甲方上级对设计文件不审批或本合同协议项目停缓建,合同协议甲方均应支付应付的设
5、计费;6.1.5 合同协议甲方要求合同协议乙方比合同协议规定时间提前提交给设计文件时,合同协议甲方应支付赶工费;6.1.6 合同协议甲方应为合同协议乙方派驻现场的工作员工提供工作生活及交通等方便条件;6.1.7 合同协议甲方应保护合同协议乙方的设计版权,未经合同协议乙方同意,合同协议甲方对合同协议乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同协议外的项目,如发生以上情况,合同协议乙方有权索赔。6.2 合同协议乙方责任:6.2.1合同协议乙方按本合同协议第四条规定的内容、时间及份数向合同协议甲方交付设计文件;6. 2.2合同协议乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于合同协议乙方
6、设计错误造成工程质量事故损失,合同协议乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向合同协议甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;7. 2.3由于合同协议乙方自身原因,延误了按本合同协议第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;8. 2.4合同协议生效后,合同协议乙方要求终止或解除合同协议,合同协议乙方应双倍返还定金;9. 2.5合同协议乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。合同协议乙方按合同协议规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向合同协议甲方及施工公司进行设
7、计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,合同协议乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向合同协议甲方适当收取元咨询服务费;10. 2.6合同协议乙方不得向第三方扩散、转让合同协议甲方提交给的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,合同协议甲方有权索赔。第七条其他10.1 同协议甲方要求合同协议乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同协议。10.2 同协议乙方为本合同协议项目所采用的国家或地方标准图,由合同协议甲方自费向有关出版部门或科室购买。本合同协议第四条规定合同协议乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份
8、数,合同协议乙方另收工本费。10.3 工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,合同协议甲方需要合同协议乙方设计员工配合时,所需费用由合同协议甲方承担。10.4 同协议甲方委托合同协议乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的合同协议乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由合同协议甲方支付。10.5 同协议甲方委托合同协议乙方承担本合同协议内容之外的工作服务,另行支付费用。10.6 于不可抗力因素致使合同协议无法履行时,双方应及时协商解决。11. 7本建设工程设计合同协议在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成
9、时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同协议中相关约定仲裁公司,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。12. 本合同协议未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同协议具有同等效力。13. 本合同协议一式八份,甲乙双方各执四份。7.10本合同协议双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门或科室规定的审查部门或科室审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管控部门或科室鉴证。双方履行合同协议规定的义务后,本合同协议即行终止。承接方公司名称:(盖法定代表人:公司地址:邮政编码:电话:委托方公司名称:(盖章或签字或盖章)章或签字或盖章)法定代表人:公司地址:邮政编码:电话:传真:传真:开户对应银行:开户对应银行:对应银行帐号:对应银行帐号:签订合同协议代表(签字或盖章):签订合同协议代表(签字或盖章):日期:年一月一日月日建设行政主管部门或科室审查意见(盖章或签字或盖章)章或签字或盖章)审查号:审查日期:年一月一日日期:年一工商行政管控部门或科室鉴证意见(盖审查号:审查日期:年月日