配电箱买卖合同与配电箱结算移交单.docx

《配电箱买卖合同与配电箱结算移交单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《配电箱买卖合同与配电箱结算移交单.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、合同编号:订立合同双方：甲方:乙方:甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量隆鑫3#4#户内强弱电箱 报价序号电器名称电器型号单位数量单价金额生产厂家备注1ID1箱体暗装r20250*550*100190. 0090. 002台断路器NXB-63/2P50只116. 0016. 00正泰过欠压保护器GQ-50165. 0065. 00浙江一锦断路器NXB-40/C16111.0011.00正泰断路器NXB-63/1P2026. 5013. 00正泰断路器NXB-63/2P25 、113. 0013. 00正泰漏电断路器NXBL

2、E-40C20528. 00140. 00正泰附件150. 0050. 00人工59. 70税金22. 89组装合计2480. 59961. 17HD2箱体暗装rlO250*300*100160. 0060. 002台断路器NXB-63/2P25只113. 6013. 60正泰断路器NXB-40/C16111.0011.00正泰断路器NXB-63/1P2016. 506. 50正泰漏电断路器NXBLE-40C20328. 0084. 00正泰附件130. 0030. 00人工30. 77税金11. 79组装合计2247. 66495. 32HD箱体暗装rl8250*500*100185. 00

3、85. 00212台断路器NXB-63/2P40只115.5015. 50正泰过欠压保护器GQ-40 、145. 0045. 00浙江一锦断路器NXB-40/C16111.0011.00正泰断路器NXB-63/1P2026. 5013. 00正泰漏电断路器NXBLE-40C20528. 00140. 00正泰附件150. 0050. 00人工53. 93税金20.67组装合计212434.1092028.41弱电局部等电位FEB70*150*50个21610. 002160.00太湖城加厚光纤箱ADD300*400*120个21675. 0016200. 00带插座、支架3#合计111844.

4、894# 同 3#111844.89共合计223689.78第二条商品质量标准：按照甲方要求使用正泰元器件。第三条 商品单价及合同总金额：1 .商品定价，甲乙双方同意按合同约定定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时，应经甲乙双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。2 .合同总金额：人民币228009.78元整。第四条 包装方式及包装品处理：无包装。第五条交货方式：1 .交货时间：双方约定。2 .交货地点：甲方指定。第六条验收方法及保质期限：现场验收，验收后年内元器件无人为破坏免费更换（不可避免的自然灾害除外）。第七条预付货款：总造价的30%。第八条 付款日期及结算方式：

5、乙方通知甲方验货，甲方验证无误后/一次性付清余款。第九条 运输费用负担：供货方负责。第十条违约责任：1 .甲方延付货款或付款后乙方无货。使对方造成损失，应偿付对方违约金，双方约定本合同中所提的违约金为此批货款总价的双方约定。2 .任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。3 .乙方所发货品有不合规格、质量不达标等情况，甲方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责，如经甲方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。第十一条当事人

6、一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。第十二条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请仲裁机构仲裁的解决）第十三条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。本合同一式两份，签字盖章后生效，传真件有效。甲方：（盖章）法定代表人：（签名）委托代理人：（签名）电话：传真：乙方：（盖章）法定代表人：（签名）委托代理人：（签名）电话：传真：工程结算工作交接单编号:致:城市/专业公司成本部:本部门经办的以下工程项目，现已竣工且通过验

7、收，符合办理结算的条件，请成本部安排办理工程竣工结算。项目名称.期合同名称施工单位工期履行情况工程质量情况一期配电箱供货合同合同编号：电控设备技有限公司开竣工日期：口延误工期天，执行合同约定的延误工期罚则口延误工期一天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因:口满足合同约定的质量条款不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据集团工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打J项）：序号项目名称有打J无打X备注1招标文件及补充规定和答疑2施工方投标文件3定标文件、中标通知书4确定合同价格的文件5所有变更、签证及审定的补充预算书6与合同结算相关的补充协议、会议纪要、工程通知单等7工

8、程竣工验收资料（成果性资料）8施工方提供的结算明细表、汇总表及相应的结算书9其它说明1、资料为城市（项目）工程部必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。2、资料汇总时以上表排序，序号1放在最后页，由下而上整理装订成册。经办部门:经手人:成本部资料接收人:经办部门负责人签字:移交日期:接收日期:竣工结算造价确认书工程名称合同编号施工单位序号结算项目名称金额（元）备注合同价变更签证见表一1土建部分2安装部分*材料调差见表二1土建部分2安装部分四其他费用1五双方确认最终审定结算造价人民币大写：、一八其中应扣款项：1甲方垫付款2甲供材超供见表三3工程水电费4质量奖罚5工期奖罚6安全文明施工费调整见表

9、四7其他费用六扣除应扣款项后的结算造价人民币大写：注：表中所有的数据都必须具有可溯源性。发包人：（盖章）代表：（签字）日期： 年 月 日承包人：（盖章）代表：（签字）日期： 年 月 日分包项目结算造价确认书项目名称：施工单位：结算明细序号内容金额（元）备注合同约定范围内工程造价变更签证核定工程造价123 其它约定事项四工程结算总价最终双方确定的结算价为：（人民币）发包人：（盖章）承包人：（盖章）工程竣工结算审批表城市公司项目名称合同名称合同编号施工单位：目标成本（元）施工面积（nf）合同造价（元）结算价（元）其中变更签证总额（元）变更签证率（%）其中材料调差（元）结算价-目标成本（元）结算价超

10、目标成本调剂来源结算说明项目成本经办人员：签名：年月日项目公司总经理审核/审批（权责范围内为审批）：签名：年月日城市/专业公司成本部经理审核：签名：年月日城市/专业公司总经理审核/审批（超合同价10%且结算价-合同价210万元时为审核）：签字：年月 日集团成本中心总经理审核（超合同价10%月.结算价-合同价210万元时）:签名：年月F1执委会分管负责人审批（超合同价10%且结算价-合同价210万元时）：签名：年月日备注：变更签证率=变更签证总额/合同造价变更签证汇总表表一序号分类名称工程结算造价备注-设计变更1.1土建部分1计算过程见计算书2计算过程见计算书3计算过程见计算书 计算过程见计算书合计1.2安装部分计算过程见计算书1计算过程见计算书2计算过程见计算书3计算过程见计算书 计算过程见计算书合计经济签证2.1土建部分1计算过程见计算书2计算过程见计算书3计算过程见计算书 计算过程见计算书合计2.2安装部分1计算过程见计算书2计算过程见计算书3计算过程见计算书 计算过程见计算书合计总计图纸会审纪要汇总在设计变更类中；所有的变更签证应及时进行一单一算且所有数据必须具有可溯源性。发包人：（盖章）承包人：（盖章）代表：（签字）代表：（签字）日期： 年 月曰日期： 年 月曰材料调差表（土建部分）表二序号材料规格型号预算工程量预算单价结算时