电力承包合同.docx

《电力承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力承包合同.docx（24页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、电力承包合同电力承包合同1工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内工程内容：一配电柜安装工程资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：包工包料三、合同工期：合同工期总日历天数15天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款（构成见附表）金额（大写）：壹万圆整（人民币）：OoOO.00元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安

2、全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金IOO元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，

3、承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托人：委托人：年月曰年月曰电力承包合同2甲方：乙方：某某公司因生产需要安

4、装kVA配电变压器某某台以及架设某某等级线路某某km。根据中华人民共和国合同法等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。第五条合同价款合同价款总额（大写）（人民币），（小写）（元。）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正

5、常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。2、甲方按合同规定拨付工程款。3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。3、严格执行电力安全工作规程、电力建设工作规程，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。4、

6、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及电力建设施工、验收及质量验评标准汇编作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责。）2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。第十条质量保修本工程所使用材料质量保修期为个月，保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙方无偿

7、进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承担。第十一条争议解决因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。第十二条附则1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终止。2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面协议，该协议作为本合同的附件。甲方（盖章）乙方（盖章）委托人：委托人：时间：年月日时间：年月日合同签订地点：电力承包合同3发包方（甲方）：承包方（乙方

8、）：签定时间：按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：东兴用电工程2、工程地点：城东3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。二、工程造价4、

9、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供

10、电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更;电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲

11、方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止

12、。17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲方（合同章）：乙方（合同章）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：单位地址：单位地址：帐号：帐号：电话：电话：电力承包合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同，以便共同遵守执行。一、工

13、程名称：小区配电工程及居民用电二、工程地点：三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以为准。四、开竣工时间：20某某X年8月1日至9月10日五、配电工程总造价为人民币万元整，经甲方双方协商，甲方提供该工程所有材料计人民币万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币万元整。六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的.设计

14、部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因

15、素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期：年月日甲方（盖章）：代表：乙方（盖章）：代表：电力承包合同5甲方：某某集团电力建设有限公司签约地点：乙方：签约时间：年月日经甲乙双方友好协商就“”项目事项达成如下协议：一、项目名称：”项目电力安装子项目二、数量：以该项目实际工程量为准备。三、施工要求：按施工设计图要求施工。四、质量标准：按设计图的质量要求。五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。七、价格：350元/平方米确定八、安全责任问题：施工安全由甲方负责九、其他约定事项：1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。2、供需双方签字本合同生效。3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。甲方：乙方：联系电话：联