小区线路改造施工合同书.docx

《小区线路改造施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小区线路改造施工合同书.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

小区线路改造施工合同书小区线路改造施工合同书甲方（业主）：乙方（承包商）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目基本情况1、项目名称：小区线路改造施工合同2、项目地址：3、项目范围：包括小区电缆线路改造、电线交叉跨越改造、线路中间接头粘接及连接箱更换等工程。二、工程期限1、本合同工期为天。甲方应按合同约定时间提供施工地点，并按时支付乙方工程款。2、如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的所有相关费用和责任。三、工程费用及支付方式1、本工程总包费用为元，乙方应按照工程进度分期收取工程款，具体约(2)第二期：工程竣工时，乙方收取合同总包费用的%作为和损害，乙方应负责免费维修或更换。市场价提供维修和更换服务。1、本合同中的所有数据、信息、设计方案等均属于商业机密，因此1、本合同的执行和解释由双方当事人协商解决；若协商不成，可向当地人民法院起诉解决。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同正本效力优先。甲方：乙方：签字：签字：