工程索赔申请书范文（通用13篇）.docx

《工程索赔申请书范文（通用13篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程索赔申请书范文（通用13篇）.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、工程索赔申请书范文（通用13篇）工程索赔申请书范文一什么是申请书申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。申请书要求一事一议，内容要单纯。不同的对象有不同的申请书，常见的有入团申请书，入党申请书等。二、工程索赔申请书范文（通用13篇）现今社会公众的追求意识不断提升，我们都会用到申请书，我们在写申请书的时候要注意语言简洁、准确。大家知道申请书的格式吗？以下是小编为大家收集的工程索赔申请书范文（通用13篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。工程索赔申请书1致：（监理单位）

2、根据施工合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写）请予以批准。索赔的详细理由及经过：O索赔金额的计算：附：证明材料承包单位（章）：项目经理：日期：工程索赔申请书2致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司：我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。1:我方从2015年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新

3、施工，其中发生的人工费和机健费用如下：5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。1):人工费：管理人员：五人7=35日x1.5=52.5工日。施工人员：21人x7=147日x1.5=20THo2):机键费：压路机7x一小时400元12=33600元装栽机7x一小时200元12=16800元;在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：中午10:00左右停电至21日中午11:30来电共计：停工工时25.5小时。1):管理人员：5人x25.58=16.2工日。2):钢筋工：8

4、人x25.58=25.5工日。3):木工班：17x25.5/8=54.2工日。4):施工班：22人x25.58=70.13工日。5):其他工人：12x25.5/8=38.32工日。以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。工程索赔申请书3致：(监理单位)根据施工合同条款一条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额(大写)请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位(章)项目经理日期二、工程索赔的条件1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更（含设计变更,发包人提出的工程变更提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更

5、）造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。6、物价上涨,法规变化及其他。三、索赔程序1索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监

6、理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。综上所述，工程索赔申请书中应当写明工程的名称，以及要求索赔的原因，还要对索赔的金额进行明确，应当将申请书发向监理工程师，监理工程师在受到索赔申请书以后会进行审查，如果情况属实的会要求承包人进行赔偿。工程索赔申请书4由投资，由代理的工程于年_月_日地网上公开招标,我公司按招标文件要求投标并中标。从招标之日起，我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后,按中标30日内，我公司多次催贵方签订施工合同，超过中标通知书规定时效内，贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务，也未在时效内提出合理理由和及时返

7、还我方保证金，因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定，因此对我公司造成以下损失：1、购买招标文件500元；2、按程序做投标文件及费用30000元;4、投标保证金28万元利息;5、做工程预备金300万的利息；6、班子成员费用(因工期为300天，班内所有管理人员均为年工资)。项目经理：15万元技术负责人：12万元施工员：12万元带工：10万放线员：8万安全员：6万元质检员：6万元档案员：5万元材料员：4.5万元(1)机械设备费用(包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等)已签定购买合同，交付定金20万元，违约扣除50%o(2)钢材已签定购买合同,交付定金40万元，违约扣除50%(3)脚手

8、架已签定购买合同，交付定金10万元，违约扣除50%o(4)模板已签定购买合同,交付定金30万元,违约扣除50%总计：元以上情况属实，请贵方审核。集于以上原因，我公司经过认真考虑审请贵方将工程继续由我公司承包施工，若贵方不能将此工程交由我分司承包施工，请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。工程索赔申请书5货运有限责任公司：20年一月日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于20年一月日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。此次事件，不

9、但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度费用（元）上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00温室：合页部分及四个边角破裂1900.00横梁：中间部分压损800.00电机上罩50.00包装箱450.00修理设备运输费400.00设备修理人工费1200.00费用合计6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。

10、7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。顺祝商祺！北京有限责任公司20_年一月一日工程索赔申请书6赔偿请求人：委托代理人：赔偿请求人因（赔偿义务机关全称）于年月日错误做出的（司法行为），给自己的合法权益造成了损害，现请求赔偿。具体赔偿请求是：请求赔偿的事实和理由是：此致（赔偿义务司法机关全称）赔偿请求人：委托代理人：一年一月一日工程索赔申请书7申请人：男，汉族，初中文化，出生于1970年4月。工作单位：住址：电话：被申请人：地址：法定代表人：电话：业务人员：仲裁请求：一、请求裁决申请人与被申请人解除事

11、实劳动关系；二、请求裁决被申请人依法支付140811元因工受伤的相关费用，合计元（元整）具体如下：1住院期间生活补助：4480元（35元280天）;2、住院期间工资：57810元（2710/30x80）;3、住院期间家人的护理费：3840元（45x80天）;4、一次性医疗补助：5420元（2710元x2月）；5、一次性伤残就业补助：32520元（2710元X12月）；6、一次性伤残补助金：24390（2710元x9月）；7、鉴定费：300元；8、第二次手续费4800元。9、煤矿企业伤残赔偿Q31号令）：65040元（271元12月x2）;事实及理由：20年8月15日，申请人在煤矿井下砌值时被阡

12、石砸伤左脚，被送往宣威市中医院医治，经医院初步诊断为：1右足背挫裂伤；2、左第五指骨开放性骨折；3、左足背异物残留；4、左第二趾骨撕脱性骨折。曲靖市人力资源和社会保障局于一年一月一日会议讨论决定予以认定为工伤（曲人工认字20xx第一号）。20年一月日经曲靖市劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残（曲人鉴委字（20xx）第一号）。综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的相关待遇，请贵委支持申请人的请求为谢。此致宣威市劳动仲裁委员会申诉人：20年月日工程索赔申请书8致（监理单位）：根据施工合同条款第条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写）请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明

13、材料承包单位（章）承包单位（章）项目经理日期工程索赔相关知识：工程索赔的程序:（1）索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。签名：日期：一年

14、一月一日工程索赔申请书91、索赔成立(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，合同法第284条规定：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。3、索赔事项概述由我单位承建的，于20年12月27日举行开工典礼，于20年12月28日我单

15、位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20年4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款751项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。4、索赔