绿化工程承包合同(合同范本).docx

《绿化工程承包合同(合同范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程承包合同(合同范本).docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、编号:WD-HT-0894绿化工程承包合同（合同范本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同绿化工程承包合同（合同范本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。绿化工程承包合同范文1建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）签约时间：年月 日签约地点：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资

2、双方共同遵守。第一条工程概况（一）工程名称：私家花园工程。（二）建设地点：（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期 天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。第1页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（一）如遇下列原因工期顺延：1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；2、设计变更；3、甲方未能按期提交施工场地；4、连续4小时遇雨和停水、停电；5、未按合同规定时间拨付工程款项；6、遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算

3、；2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按C级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价；2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；第5页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1、保证施

4、工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责协助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（一

5、）甲方施工负责人：现场代表：（二）乙方施工负责人：土建:绿化：现场代表：（三）甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及采购（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、建设工程施工合同返工的机械设备调运等实际损失;3

6、、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的 向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）：年一月一日年 月一日绿化工程承包合同范文2甲方：乙方;甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公

7、开招标，经多家投标，由第9页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同乙方中标。根据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：威远县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100% ,按实际收方标准数量结算。三、工程造彳介：25元m2140m2=3500元。四、付款方式：于2015年5月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行

8、。甲方应提供水源、培土源。3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：建设工程施工合同法定代表人（签字）:法定代表人（签字）：_年一月一日年月一日绿化工程承包合同范文3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同,

9、以资共同遵守。第一条工程概况1 .工程名称：丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程；2 .工程地点：丹水镇丹水村三里庙村；3 .工程承包范围和内容：栽植红花草30万棵，二花65万棵，桅子16万棵；4 .承包方式：由乙方包工、包料。第二条工程期限：20x年10月16 S20xx年11月16日第三条工程合同造价：本工程合同预算造价为人民币531650元，即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整（含税金）。第四条工程价款的支付与结算合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30%;2 .乙方完成合同工程量的80%时用方应在十日内支付给乙方

10、合同总造价50%工程进度款；3 .工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价70%工程进度款；4 .工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程结算后十日内付至结算总价的90%工程款;尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。5 .确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。第五条苗木养护期：六个月。第六条工程质量和检查验收1 .本工程质量要求为合格；2 .乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。第七条双方

11、负责事项1.甲方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同Q）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；（2）按规定提供施工场地（3）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2.乙方（1）施工场地的平整；（2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（3）在交工前应负责管理，并清理好场地；第八条本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决;如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：第11页建设工程施工合同年月一日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE