石钢新区线路捣固技术协议及施工合同.docx

《石钢新区线路捣固技术协议及施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石钢新区线路捣固技术协议及施工合同.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、石钢新区线路捣固技术协议及施工合同发包方（甲方）：河北盛嘉铁路运输服务有限公司合同编号：承包方（乙方）：签订地点：井隆矿区签订时间：2023年月日按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及相关法律、行政法规等的规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方协商一致达成如下协议。第一条、工程概况1、工程名称：铁路线全线线路、岔区捣固2、工程地点：石钢新区3、承包内容：石钢新区除库内线路，全线线路、岔区起道、捣固保养。施工过程中涉及施工垃圾必须清运、施工中的环保影响与要求等费用已经综合考虑在总施工费用中，不再单独计费。4、承包方式：包工5、工期：自

2、开工之日起30天竣工。具体开工日期甲方提前十日通知乙方。因不可抗力因素影响工期，工期顺延；因乙方责任造成中途停工、窝工而影响工期，工期不顺延。6、工程质量：合格。符合铁路线路修理规则中有关规定。7、合同价款：（含税）。8、工程价款结算方式：以固定总价、包工方式承包，价格不做任何调整。9、付款方式：承兑10、工程价款支付：工程竣工验收合格，乙方开具9%增值税专用发票后，甲方以承兑方式付给乙方本次工程款的90%,元（元），全部工程款的10%在质保期结束后一次付清。质保期为1年（质保起始时间按施工完毕并验收合格之日起计算）如一年内出现质量问题乙方负责免费维修，维修费用超过质保金的，乙方承担所有费用且

3、承担给甲方造成的所有损失。若对出现的问题有异议，甲方有权请第三方进行审定。保修期内无问题的，甲方向乙方一次性支付剩余工程款。如施工单位没按甲方要求开具相应额增值税专用发票，则甲方有权扣除相应的工程款，停止支付工程款。第二条、工程质量标准及保修工程质量标准:合格。保修期：国家、行业有明确规定的按相关规定，没有相关规定的按一年质保。保修期内若发生质量问题，乙方必须及时赶到现场处理,否则甲方有权选择其他施工单位进行处理，并将通过法律手段向乙方追回费用。第三条、适用的法律、法规及标准、规范中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、铁路技术管理规程、铁路线路修理规则、普速铁路工务

4、安全规章,国家及地方相关的法律、法规；国家及地方现行施工规范与标准。第四条、工程竣工验收1、质量验收：（1）、线路轨道静态几何尺寸：水平（mm）6；高低（mm）、直线轨向（mm）：5；缓和曲线、直线和圆曲线（mm）：5；曲线正失6、12、180（2）、道岔轨道静态几何尺寸：水平（mm）6、高低（mm）、直线轨向（mm）:4；导曲线上下股（不能出现反超高），尖轨尖处轨距容许偏差为1mm（3）、道床：道祚道床由面硅和底层组成，回填后石渣饱满，外观整洁。（4）、旧件回收：原线路配件如数回收，每50个分类打包，运至甲方指定地点。2、施工过程中发现施工不能保证质量，视为乙方违约；甲方有权单方终止本合同，

5、同时乙方需向甲方交纳本合同工程款20%的违约金。第五条、工期延误1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按违约处理，乙方支付甲方违约金每日IOOOO元（壹万元整）。第六条、安全施工本次施工无封闭时间，施工中不得影响甲方正常铁路运输，双方另行签定安全施工协议。乙方需给施工人员购买人身保险，在施工过程中出现人员伤、亡事故、安全生产事故或影响甲方正常铁路运输的由施工单位自己承担所有费用。施工安全协议与本合同具有同等法律效力。施工中发现钢轨自然损伤（旧伤，非本次施工造成的），甲乙双方签订补充协议，但乙方要第一时间恢复线路，保证安全行车。若乙方在施工中人为损害钢轨，乙方负责无偿赔偿；乙方连续两次出现人为

6、损害钢轨现象，甲方有权终止本合同。第七条、争议的解决双方约定，在合同履行过程中产生争议协商不成的提交井隆矿区人民法院。第八条、其他约定乙方每天必须安排一名安全防护人员和一名技术人员作为施工领工员，负责履行合同范围内的应尽职责，并按照甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。乙方需自行完成本合同规定的施工任务，严禁乙方分包或转包，一经发现视为违约，甲方有权单方终止合同。如因乙方违约给甲方造成损伤，由乙方负责经济赔偿，并按甲方有关规定进行处罚。第九条、合同生效双方签字盖章后生效，本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。本合同未尽事宜，按甲方有关规定执行。发包人（甲方）：（公章）法定代表人：委托代理人

7、：承包人（乙方）：（公章）法定代表人：委托代理人：附：工程安全施工协议施工安全协议发包单位（甲方）：河北盛嘉铁路运输服务有限公司承包单位（乙方）：为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、铁路技术管理规程、铁路线路修理规则、普速铁路工务安全规章等法律、法规，明确发包方、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。一、施工项目：铁路线线路、岔区全线捣固施工合同二、甲方的安全责任：1、签订施工安全协议书前，甲方业务管理部门需对乙方资质和条件进行审核、

8、备案。2、对乙方的资质进行审核，确认其符合且具备下列条件：2.1持有相关部门颁发的营业执照和相关资质证书。2. 2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。2.3 配备的机械、工具、安全用具满足安全生产需要。2.4 乙方是否按照规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。3、开工前甲方必须对乙方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求乙方事先制定施工方案安全措施，经甲方工程项目及安全管理部门审查合格后方可施X04、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，将

9、按照甲方工程施工管理制度相关规定进行处罚，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。5、对施工作业期间发生的安全事故负责调查处理。三、乙方的安全责任：1、乙方提交的资质证件应合法合规且真实有效。2、对所承担的施工项目，必须制订施工方案安全措施，经甲方业务主管部门及安全管理部门审查合格后监督实施。3、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产法律法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。4、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技

10、能安规考试,并报给安全管理部门备案。特种作业人员，必须持有有效的特种作业操作证。5、乙方工作人员必须无妨碍工作的职业禁忌症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。6、施工实行属地化管理，区域工程工号负责人监管。7、施工单位需在生产现场进行特种作业时，必须到建设单位相关部门办理特种作业审批手续后方可实施作业。作业人员持证上岗，应严格落实相关要求，实现安全施工。8、乙方应自觉接受甲方安全管理部门的监督和指导。对甲方安全管理部门检查提出的安全建议，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全管理部门。9、准入施工人员必须佩戴统一安

11、全帽，乙方应为施工作业人员配备符合符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的劳保用品并并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。10、乙方的机械、设备要符合国家的有关规定、标准，安全装置、附件要安全可靠，灵敏好用，并附有安全检测报告。施工单位应在施工现场配备符合消防要求的灭火器材。11、乙方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门、安全管理部门批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。12、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安

12、全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。13、乙方必须配备一名专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作。职能部门进行安全检查时，对于发现的安全隐患，由安全员及时督促整改。14、乙方车辆要严格遵守公司内交通管理规定，不得超速抢行。15、施工区域内凡存在可能危害职工安全的部位应悬挂警示牌，与生产相邻设施必须设置彩钢围挡，实现与生产现场的隔离。16、施工现场禁止占用道路影响交通。工地材料、机具要堆放整齐，禁止占用通道或长期堆放妨碍安全生产。17、施工过程中，涉及和影响生产系统的设备、管线、安全设施等，必须事先报告甲方同意，根据

13、甲方提出的意见采取有效的安全保障措施，必要时由甲方指派专人现场指导，保证万无一失。18、乙方应严格落实甲方关于安全施工的各项指令，按时参加甲方召开的各项安全会议。19、乙方应严格遵守甲方下发的有关安全及文明施工管理规定，发生违章行为按照相关制度处罚。20、甲方不定期对乙方进行现场检查，一经发现乙方有违反此安全管理协议各项内容的，将按照甲方工程施工管理制度相关规定进行处罚，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。四、事故认定及责任：1、乙方发生安全事故由乙方全权负责并承担全部责任，甲方根据事故具体情况按照相关事故处理规定对乙方进行处罚。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生

14、安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。2、厂区内：乙方在施工期间必须遵守甲方各项规章制度及国家现行的相关法律法规等的规定，并对引起的一切责任后果由乙方负全责。厂区外：一切责任后果由乙方负全责。因承包方责任造成的发包方事故，由甲方按事故调查规程处理，乙方安全管理部门参与调查。根据中华人民共和国建筑法第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。本施工安全协议与合同同具法律效益，协议一式四份，甲方两份，乙方两份。发包人（甲方）：（公章）承包人（乙方）：（公章）法人或授权人法人或授权人（签字）：（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日