《工程承包协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程承包协议书.docx(42页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、工程承包协议书工程承包协议书1甲方:乙方:甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:一、承包范围乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。二、承包单价1、第一排锚杆的成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。2、第二、三排锚杆的成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。本协议一式四份,甲乙双方各执两份。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订地点:签订地点:年月日年一月日工程承包协议书2甲方:乙方:甲、乙双方经平等协商,就合伙承包郎溪县飞鲤镇张
2、湾点美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。二、合伙经营工程项目范围合伙承包工程项目范围:以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。三、合伙期限合伙期限:合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。四、出资额、方式及比例甲方出资额为,占全部出资比例的%。乙方出资额为,占全部出资比例的虬五、盈余分配与债务承担盈余分配,以出资为依据,按比例分配;合
3、伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。六、权利与义务合伙期间的财务由甲乙双方共同核算与管理,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意后方可支出与进帐;甲方负责该工程项目部全部管理工作;甲、乙双方共同决定合伙重大事项;甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。七、禁止行为未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以工程合伙名义进行业务活动,由此而产生的一切后果均由本人承担,与其他合伙人无关;禁止合伙人在合伙不利时退伙。八、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。九、纠纷解决合伙
4、人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。十、生效及补充本协议自各方签字后生效,各方各执一份;未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。甲方:一年一月日乙方:一年一月日工程承包协议书3甲方(发包方):乙方(原承包方):丙方(拟承包方):甲乙双方于年月曰订立承包协议书,约定由乙方承建社区建设项目,乙方指派、两人具体负责主体工程的现场施工管理。现工程进度已达,乙方按约定已向实际施工人、拨付工程款元。现实际施工人、作为丙方代表愿承建该项目,为此甲、乙、丙三方就社区项目建设相关事宜,达成如下协议,以资共同信守:1、甲乙双方均同意由丙方承建社区建设项
5、目工程,甲乙方解除原承包合同,乙方与实际施工人、解除双方协议;甲、丙方签订承包合同,由丙方承担项目建设责任和作为承包方的其他合同义务;2、甲乙双方合同履行期间,丙方代表、即为工程实际施工人,工程购进材料、雇佣工人等具体事宜均由该二人负责,故甲乙丙三方均认可,甲丙方承包合同签订后,凡涉及该项目工程的工程质量、债权债务、维修管理、施工建设等均由丙方承担责任,项目建设期间(包括甲丙方合同签订前)发生的债务均由丙方承担;3、该协议签订后,乙方与、的原承包协议书终止,、作为丙方公司代表、实际施工人继续承担项目建设的相关职责,向甲方负责;4、关于项目建设特殊债务的处理:由乙方公司代表以个人名义设定担保的,
6、、的债务(即该项目建设中的钢筋款项)元,由丙方负责偿还,甲方负有监督履行的义务;如因此给乙方或乙方代表造成不利后果,甲丙方承担违约责任,向乙方支付10万元违约金;5、协议签订后,甲乙丙三方负有妥善处理工程交接及相关义务,如违反本协议给对方造成损失,应承担违约责任,违约金按本协议第4条的约定执行;6、本协议为甲乙丙各方真实意思表示,受法律约束,不得反悔;7、本协议自签字盖章之日起生效,甲乙丙各执一份。甲方(签章):乙方(签章):丙方(签章):委托代理人:委托代理人:委托代理人:日期:年月曰工程承包协议书4发包人(甲方):承包人(乙方):甲方将其承建的地下室外墙防水工程,承包给乙方施工。根据中华人
7、民共和国民法典之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此协议,当事人双方必须全面履行此协议规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。第一条、甲方承包给乙方的地下室外墙防水工程位于,承包范围为O第二条、甲乙双方约定承包方式为包工包料,材料必须送检,有结论报告时方可进行施工。第三条、甲方根据现场施工需要,提前三天通知乙方进场时间,乙方必需按甲方预定的时间完工,不得拖延时间,若延期以每日元支付工期违约金,从工程款中扣除。第四条、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工,不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。第五条、
8、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。第六条、乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之,乙方所发生的一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。第七条、按实际施工数量按实结算,单价元/平方米,该单价无论市场价格如何变化均不作调整。第八条、甲方需于工程完工付款70%,20%于一年内支付,余下10%保质期满,结
9、清余款。第九条、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作,负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底,安全教育培训。第十条、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作,甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则追究相关责任。第十一条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。第十二条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时
10、,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十三条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第十四条、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。第十五条、本协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后
11、生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。发包人(甲方):承包人(乙方):签约时间:工程承包协议书5发包方:(以下称甲方)承包方:(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。1 .工程名称:2 .工程地点:3 .工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计平方米。4 .承包内容:5 .建筑安装工程造价:共计人民币元。6 .工程价款和费用的结算依据和付款办法:7 .工程开工日期:年月日8 .工程竣工日期:年月日9 .工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10 .甲方主要义务:11 .乙方主要义务:12 .违约责任
12、:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。13 .本合同附件:共份。14 .合同有效期:本合同经双方签字
13、盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送银行一份。发包方(盖章):承包方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日签订地点:签订地点:工程承包协议书6合同编号:119242购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或
14、备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的.工期,并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:第一条、工程概况1、建设单位:工程名称:工程地点:建筑面积:结构形式:承包范围:承包方式:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收
15、申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程期限:(1)计划开工日期年月日,(2)计划完工日期年月日,总共一日历天。2、质量等级:3、合同价款:暂定总价:元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准:2、适用法规:第三条、甲方职责1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;3、负责工程质量检查监督;抓好分部分项工程的验收签证,督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作;4、在承包施工期间内,乙方因施工管理不善或发生严重失误,造成重大经营损失,明显不能完成承包指标,甲方有权中止本合同,并视具体情况对责任人进行查处,并要求乙方无条件退场,直至追究法律责任;5、在乙方遇到困难时,有义务与有关部门协调,帮助解决实际问题,以便乙方顺利进行施工生产;6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;7、工程竣工时,及时组织人员验收;8、按时